CVDR425439_5Verordening op de heffing en invordering van leges 2017nlregelingGroningen (Gr)2017-12-04Groningengmb-2017-19252Legesverordening 2017Gemeentewet, artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder hGemeentwet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onder bPaspoortwet, artikelen 2, tweede lidPaspoortwet, artikel 7gemeenteraadfinanciën en economie2016-11-09De tekst in dit document is vrij van auteursrecht en
databankrecht2017-02-072018-01-01Bijlage UAV5937407legesverordeningGeenDe datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.Deze verordening vervangt per 1 januari 2017 de Legesverordening 2016.Verordening op de heffing en invordering van leges 2017DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,(5937407);Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7
oktober 2016; Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder
h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de
Gemeentewet, en de artikelen 2,
tweede lid, en 7 van de
Paspoortwet;HEEFT BESLOTEN:de Verordening op de heffing en invordering van leges 2017 vast te
stellen.1BegripsomschrijvingenDeze verordening verstaat onder:
dag : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een
dag als een hele dag wordt aangemerkt;
week : een aaneengesloten periode van zeven dagen;
maand : het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot
en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;
jaar : het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar
tot en met de (n-1)e dag in het volgende
kalenderjaar;
kalenderjaar : de periode van 1 januari tot en met 31 december.
2Belastbaar feitOnder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:
het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte
diensten;
het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een
Nederlandse identiteitskaart of reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij
behorende tarieventabel.
3BelastingplichtBelastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse
identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de
dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.4VrijstellingenLeges worden niet geheven voor:
diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de
Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of
worden verhaald;
diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of
gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging
van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die
vergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een
inrichting als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;
het in behandelingen nemen van een aanvraag tot verlening van een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een
activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht
(omgevingsvergunning beperkte milieutoets);
het afgeven van bewijzen van onvermogen;
het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen,
lijfrenten, wachtgelden, loon, bezoldiging of riddersoldij;
de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften
daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag,
toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging
hiervan, met betrekking tot enige gemeentelijke functie of
dienstverlening jegens de gemeente;
het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en
bezwaarschriften;
de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften
daarvan, houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de
gemeentekas;
nasporingen in de bij het Gemeentearchief berustende stukken welke
uitsluitend strekken ten behoeve van een wetenschappelijk doel.
5Maatstaven van heffing en tarieven1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de
bij deze verordening behorende tarieventabel.2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een
projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel
2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de
som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd
zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander
besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het
project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging
van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel
2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de
tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.6Wijze van heffingDe leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een
gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een
stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt
mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke
kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.7Termijnen van betaling1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet
1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving
als bedoeld in artikel 6:
mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de
kennisgeving;
schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de
kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen
veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
2.De Algemene
termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid
gestelde termijnen.8Vermindering of teruggaafGehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de
bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt
verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die
tarieventabel opgenomen bepaling.9Overdracht van bevoegdhedenHet college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de
wijzigingen:
van zuiver redactionele aard zijn;
een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in
werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van
de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en
het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de
tarieventabel betreft:
onderdeel 1.2.6 (akten burgerlijke stand);
hoofdstuk 3 (reisdocumenten);
hoofdstuk 4 (rijbewijzen);
onderdeel 1.5.6 (papieren verstrekking uit basisregistratie
personen);
hoofdstuk 7 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens);
onderdeel 1.6.2 (verklaring omtrent het gedrag);
hoofdstuk 12 (kansspelen);
een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen
of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is
gehouden.10Nadere regels door het college van burgemeester en wethoudersHet college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met
betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.11Inwerkingtreding en citeertitel1.De ‘Legesverordening
2016’ van 11 november 2015, nr. 2b, laatstelijk gewijzigd
bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van 15
december 2015, nr. 3s, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017,
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten
die zich voor die datum hebben voorgedaan.2.Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017 welke
datum tevens de datum van ingang van de heffing is. 3.In afwijking in zoverre van het tweede lid, treedt onderdeel 2.2.1.3 van
de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking met
terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015 welke datum tevens de
datum van ingang van de heffing voor dat onderdeel is. 4.Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening 2017’.Gedaan te Groningen in de openbare
raadsvergadering van 9 november 2016.De griffier,Toon Dashorst.De voorzitter,Peter den Oudsten. TARIEVENTABEL LEGESTarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017Indeling tarieventabel
Titel 1Algemene dienstverleningHoofdstuk 1AlgemeenHoofdstuk 2Burgerlijke standHoofdstuk 3ReisdocumentenHoofdstuk 4RijbewijzenHoofdstuk 5Verstrekkingen uit de basisregistratie
personenHoofdstuk 6Overige publiekszaken Hoofdstuk 7Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevensHoofdstuk 8BestuursstukkenHoofdstuk 9VastgoedinformatieHoofdstuk 10LeegstandwetHoofdstuk 11WinkeltijdenwetHoofdstuk 12KansspelenHoofdstuk 13Openbare orde en veiligheidHoofdstuk 14Telecommunicatie en graafwerkzaamhedenHoofdstuk 15Verkeer en vervoerHoofdstuk 16DiversenTitel 2Dienstverlening vallend onder fysieke
leefomgeving/omgevingsvergunningHoofdstuk 1BegripsomschrijvingenHoofdstuk 2OmgevingsvergunningHoofdstuk 3TeruggaafTitel 3Dienstverlening vallend onder Europese
dienstenrichtlijnHoofdstuk 1HorecaHoofdstuk 2Organiseren evenementen Hoofdstuk 3SeksbedrijvenHoofdstuk 4Huisvestingswet 2014Hoofdstuk 5BrandbeveiligingsverordeningHoofdstuk 6In deze titel niet benoemde vergunning,
ontheffing of andere beschikking
Titel 1 Algemene dienstverleningHoofdstuk 1 Algemeen
1.1.1Het tarief bedraagt voor het verstrekken van
informatie, voor zover daarvoor niet elders in
deze tabel of in een andere wettelijke regeling
een tarief is opgenomen,1.1.1.1door middel van een fotokopie, per bladzijde
€ 0,351.1.1.2door middel van kaarten, tekeningen of
lichtdrukken, per kaart, tekening of
lichtdruk€ 5,–1.1.1.3door middel van een kopie van ander materiaal
dat informatie bevat: de uit een vooraf door of
vanwege het college van burgemeester en opgestelde
offerte blijkende kosten1.1.2Indien het totale op grond van 1.1.1
verschuldigde bedrag aan leges niet meer dan €
10,– bedraagt, wordt het verschuldigde bedrag aan
leges niet geheven.1.1.3Het tarief bedraagt voor het verstrekken van
informatie door middel van een kopie in digitale
vorm nihil. In afwijking hiervan bedraagt het
tarief per bladzijde € 0,35 als de te verstrekken
informatie meer dan 100 bladzijden bedraagt en
voor het verstrekken van de informatie handelingen
moeten worden verricht zoals het scannen of
bewerken van documenten.1.1.4Het tarief bedraagt voor een beschikking op
aanvraag voor zover daarvoor niet elders in deze
tabel of in een andere wettelijke regeling een
tarief is opgenomen€ 11,–
Hoofdstuk 2 Burgerlijke stand
1.2.1Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een
administratief huwelijk of het aangaan van een
administratieve partnerschapsregistratie tijdens
de openingstijden in De Prefectenhof€ 97,401.2.2Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een
huwelijk of het registreren van een
partnerschapsrelatie € 341,251.2.2.1Indien de huwelijksvoltrekking of
partnerschapsregistratie plaatsvindt op woensdag
of donderdag wordt het in 1.2.2 genoemde tarief
vermeerderd met € 89,551.2.2.2Indien de huwelijksvoltrekking of
partnerschapsregistratie plaatsvindt op vrijdag
wordt het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd
met€ 360,351.2.2.3Indien de huwelijksvoltrekking of
partnerschapsregistratie plaatsvindt op zaterdag
wordt het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd
met€ 896,201.2.2.4Voor de voltrekking van een huwelijk of het
aangaan van een partnerschapsregistratie op
woensdag om 09.00 uur en 09.30 uur, aan de balie
in De Prefectenhof, zonder toespraak en met
maximaal twee getuigen, bedraagt het tariefnihil1.2.3Het tarief bedraagt voor het op aanvraag
beschikbaar stellen van getuigen bij een
huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie
per getuige€ 11,401.2.4Het tarief bedraagt voor de omzetting van een
geregistreerd partnerschap in een huwelijk in ‘De
Prefectenhof’€ 97,401.2.5Bij omzetting van een geregistreerd partnerschap
in een huwelijk worden de in 1.2.2 tot en met
1.2.2.3 genoemde tarieven toegepast indien bij de
omzetting gebruik wordt gemaakt van de
trouwlocaties anders dan ‘De Prefectenhof’1.2.6Voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in
artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand
geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het
Legesbesluit akten burgerlijke stand.
Hoofdstuk 3 Reisdocumenten
1.3.Het tarief bedraagt voor het verrichten van
handelingen ten behoeve van een aanvraag1.3.1van een nationaal paspoort:1.3.1.1voor een persoon die op het moment van de
aanvraag 18 jaar of ouder is€ 64,751.3.1.2voor een persoon die op het moment van de
aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft
bereikt€ 51,451.3.2van een nationaal paspoort, een groter aantal
bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort
als bedoeld in onderdeel 1.2.1
(zakenpaspoort):€ 64,751.3.2.1voor een persoon die op het moment van de
aanvraag 18 jaar of ouder is€ 51,451.3.2.2voor een persoon die op het moment van de
aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft
bereikt1.3.3van een reisdocument ten behoeve van een persoon
die op grond van de Wet betreffende de positie van
Molukkers als Nederlander wordt behandeld
(faciliteitenpaspoort):1.3.3.1voor een persoon die op het moment van de
aanvraag 18 jaar of ouder is€ 64,751.3.3.2voor een persoon die op het moment van de
aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft
bereikt€ 51,451.3.4van een reisdocument voor vluchtelingen of een
reisdocument voor vreemdelingen€ 51,451.3.5van een Nederlandse identiteitskaart1.3.5.1voor een persoon die op het moment van de
aanvraag 18 jaar of ouder is€ 50,651.3.5.2voor een persoon die op het moment van de
aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft
bereikt€ 28,601.3.6voor een spoedlevering van de in de onderdelen
1.3.1 tot en met 1.3.5 genoemde documenten, de in
die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een
bedrag van€ 47,551.3.7Indien de aanvraag op het woon- of verblijfadres
van de aanvrager in behandeling wordt genomen
worden de overeenkomstig dit hoofdstuk geheven
leges vermeerderd met€ 36,55
Hoofdstuk 4 Rijbewijzen
1.4.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot afgifte van een
rijbewijs€ 38,951.4.2De overeenkomstig het in 1.4.1 genoemde tarief
geheven leges worden vermeerderd met indien de
aanvrager een eerder aan hem afgegeven rijbewijs
bij het indienen van de aanvraag niet als zodanig
herkenbaar kan overleggen als gevolg van verlies,
diefstal of andere oorzaak€ 38,401.4.3De onder 1.4.2 genoemde vermeerdering van leges
wordt niet geheven indien sinds het verlopen van
de geldigheidsdatum van het rijbewijs meer dan 13
jaren zijn verstreken1.4.4De overeenkomstig de in 1.4.1 tot en met 1.4.3
genoemde tarieven geheven leges worden bij een
spoedlevering vermeerderd met een bedrag van € 34,101.4.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot teruggave van een
gevonden rijbewijs€ 11,10
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie
personen
1.5.1Voor de toepassing van hoofdstuk 5 wordt onder
één verstrekking verstaan één of meer gegevens
omtrent één persoon waarvoor:a.de basisregistratie personen moet worden
geraadpleegd en/ofb.de voor de basisregistratie personen geldende
bevolkingsadministratie moet worden
geraadpleegd.1.5.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:1.5.2.1tot het verstrekken van gegevens, per
verstrekking€ 15,851.5.2.2tot het verstrekken van gegevens betreffende de
tot één gezin behorende personen
(gezinsuittreksel)€ 25,651.5.2.3tot het verstrekken van gegevens aan
rechtspersonen zonder winstoogmerk op grond van
artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen,
per verstrekking€ 9,301.5.2.4tot het verstrekken van gegevens voor
historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden op grond van artikel 3.13 van de Wet
basisregistratie personen, per verstrekking€ 9,301.5.3In afwijking van de voorgaande onderdelen
bedraagt het tarief voor het verstrekken van
gegevens waarvoor een intensieve nasporing van de
registers vereist is, voor elk daaraan te besteden
kwartier of gedeelte daarvan € 18,151.5.4.In afwijking van de voorgaande onderdelen
bedraagt het tarief voor het verstrekken van
gegevens1.5.4.1via een geautomatiseerde selectie€ 845,901.5.4.2via een geautomatiseerde steekproef€ 1.218,101.5.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verstrekken aan een
ingeschreven persoon van een volledig overzicht
van zijn persoonslijst of een gedeelte daarvan, in
andere gevallen als bedoeld in artikel 2.54 van de
Wet basisregistratie personen€ 15,351.5.6In afwijking van de voorgaande onderdelen geldt
voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van gegevens als bedoeld in
artikel 17, tweede lid, van het Besluit
basisregistratie personen het tarief zoals dat is
opgenomen in dit besluit.
Hoofdstuk 6 Overige publiekszaken
1.6.1Het tarief bedraagt voor:1.6.1.1het legaliseren van een handtekening€ 15,851.6.1.2het waarmerken van enig stuk€ 15,851.6.1.3het in behandeling nemen van een aanvraag om
afgifte van een trouwboekje bij de voltrekking van
een huwelijk of het aangaan van een
partnerschapsregistratie als bedoeld in 1.2.1 en
1.2.2.4 of de afgifte van een
duplicaattrouwboekje€ 15,351.6.1.4het in behandeling nemen van een aanvraag om
afgifte van een verklaring omtrent voorgenomen
vestiging€ 15,851.6.1.5voor het, bij wijze van spoed, (per expresse/
telegrafisch/telefonisch/per fax) overbrengen van
gegevens vermeerderd met de kosten aan de gewenste
vorm van overbrenging verbonden€ 10,001.6.2Voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag
geldt het maximumtarief zoals dat is vastgesteld
bij of krachtens de Wet justitiële gegevens1.6.3Voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van het Nederlanderschap door
naturalisatie of via optie als bedoeld in de
Rijkswet op het Nederlanderschap geldt het tarief
zoals dat is opgenomen in het Besluit Optie- en
Naturalisatiegelden 2002.
Hoofdstuk 7 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens
1.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag voor een bericht als
bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming
persoonsgegevens:1.7.1.1bij verstrekking op papier, indien het afschrift
bestaat uit:1.7.1.1.1a.ten hoogste 100 pagina’s, per pagina€ 0,23met een maximum per bericht van€ 5,–1.7.1.1.2b.meer dan 100 pagina's€ 22,501.7.1.2bij verstrekking anders dan op papier€ 5,–1.7.1.3dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege
de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke
gegevensverwerking€ 22,501.7.2indien voor hetzelfde bericht op grond van de
onderdelen 1.7.1.1, 1.7.1.2 en 1.7.1.3 meerdere
vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts
de hoogste gevraagd1.7.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van
de Wet bescherming persoonsgegevens€ 4,50
Hoofdstuk 8 Bestuursstukken
1.8.1Het tarief bedraagt voor het verstrekken
van:1.8.1.1een exemplaar van de gemeentebegroting met de
bijbehorende stukken€ 32,701.8.1.2een exemplaar van de begroting van een dienst
van de gemeente€ 10,051.8.1.3een exemplaar van de voorjaarsnota of een
integraal beleidsplan € 10,051.8.1.4een exemplaar van de gemeenterekening met de
bijbehorende stukken € 32,701.8.1.5een exemplaar van elk niet hiervoor afzonderlijk
genoemd document € 5,–1.8.2Het tarief bedraagt voor het verstrekken
van:1.8.2.1een afschrift van het verslag van een
raadsvergadering, per bladzijde of gedeelte
daarvan€ 0,351.8.2.2een afschrift van de stukken behorende bij een
raadsvergadering, per bladzijde of gedeelte
daarvan € 0,351.8.3Het tarief bedraagt voor;1.8.3.1een abonnement op de verslagen van de
raadsvergaderingen, per jaargang€ 22,451.8.3.2een abonnement op de stukken behorende bij de
raadsvergaderingen, per jaargang€ 82,801.8.4Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een
exemplaar van de bouwverordening€ 51,101.8.5Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een
exemplaar van een andere dan de in 1.8.4 genoemde
verordening, per bladzijde of gedeelte daarvan
€ 0,35met een minimum van€ 0,80en een maximum van€ 10,05
Hoofdstuk 9 Vastgoedinformatie
1.9.1Voor het raadplegen van de bij de gemeente
berustende kadastrale stukken en het verstrekken
van informatie uit die stukken gelden de tarieven
als genoemd in de Regeling Tarieven Kadaster1.9.2Het tarief bedraagt voor:1.9.2.1het verstrekken van een lichtdruk/kopie van een
ruimtelijk plan, zoals bestemmingsplan,
voorbereidingsbesluit, exploitatieplan,
streekplan, structuurplan of
stadsvernieuwingsplan, per bladzijde of gedeelte
daarvan op formaat A4€ 0,35met een minimum van € 0,80en een maximum van€ 10,05 1.9.2.2het verstrekken van kaartmateriaal behorend bij
een plan als genoemd in 1.9.2.1 indien het
betreft:1.9.2.2.1Een zwart-wit kopie op A3-formaat€ 0,601.9.2.2.2Een zwart-wit kopie op A2-formaat€ 2,801.9.2.2.3Een zwart-wit kopie op A1-formaat€ 4,501.9.2.2.4Een zwart-wit kopie op A0-formaat€ 8,501.9.2.2.5Een kleur kopie op A3-formaat€ 1,051.9.2.2.6Een kleur kopie op A2-formaat€ 9,–1.9.2.2.7Een kleur kopie op A1-formaat€ 11,151.9.2.2.8Een kleur kopie op A0-formaat€ 16,701.9.3Het tarief bedraagt voor:1.9.3.1het verstrekken van een afschrift of uittreksel
van een in het gemeentelijke beperkingenregister
ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in
administratief beroep of rechterlijke uitspraak,
dan wel vervallenverklaring, als bedoeld in
artikel 9, eerste lid, onder a, van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, per
bladzijde of gedeelte daarvan op formaat A4€ 0,35met een minimum van € 0,80 en een maximum van € 10,05 1.9.3.2het verstrekken van een schriftelijke verklaring
uit de gemeentelijke beperkingenregistratie, als
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen,
dat er al dan niet publiekrechtelijke
beperking(en) van kracht is, per perceel € 0,551.9.3.3het verlenen van inzage tot het dossier behorend
bij een ingeschreven beperkingenbesluit€ 8,501.9.3.4Indien een afschrift, uittreksel of verklaring
als bedoeld in 1.9.3.1 en 1.9.3.2 op verzoek wordt
gewaarmerkt, worden de overeenkomstig die
onderdelen berekende leges vermeerderd met € 13,401.9.4In geval van verzending van de documenten als
bedoeld in dit hoofdstuk worden de overeenkomstig
dit hoofdstuk berekende leges vermeerderd met
verzendkosten1.9.5In geval van een spoedlevering van de documenten
als bedoeld in dit hoofdstuk worden de
overeenkomstig dit hoofdstuk berekende leges
vermeerderd met € 11,50 1.9.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag van makelaars/taxateurs tot
het verstrekken van informatie over percelen ten
behoeve van taxatie-opdrachten, voor elk perceel
waarop de aanvraag betrekking heeft € 39,90
Hoofdstuk 10 Leegstandwet
1.10Het tarief bedraagt voor:1.10.1het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een vergunning tot tijdelijke
verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in
artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet€ 47,701.10.2het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlengen van een vergunning tot tijdelijke
verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15,
vijfde lid, van de Leegstandswet€ 35,90
Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet
1.11Het tarief bedraagt voor:1.11.1het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een ontheffing in het kader van
de Winkeltijdenwet € 53,701.11.2het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het wijzigen van een in onderdeel 1.11.1 bedoelde
ontheffing € 53,70
Hoofdstuk 12 Kansspelen
1.12Het tarief bedraagt voor:1.12.1het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning
ingevolge artikel 30b van de Wet op de
Kansspelen1.12.1.1voor een periode van vier jaren voor één
kansspelautomaat€ 158,501.12.1.2voor een periode van vier jaren voor twee of
meer kansspelautomaten€ 22,50vermeerderd met een bedrag van€ 136,–per kansspelautomaat1.12.2het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van elke andere vergunning
ingevolge de Wet op de Kansspelen€ 11,–
Hoofdstuk 13 Openbare orde en veiligheid
1.13Het tarief bedraagt voor:1.13.1het in behandeling nemen van een aanvraag om een
ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel
2:4 van de APVG 2009 (het aanbieden e.d. van
geschreven of gedrukte stukken/afbeeldingen of het
uitdelen van goederen om niet) door een
commerciële partij € 84,701.13.2het in behandeling nemen van een aanvraag om een
vergunning als bedoeld in artikel 2:6 van de APVG
2009 (het gebruiken van de weg anders dan
overeenkomstig de bestemming)€ 55,101.13.3het in behandeling nemen van een aanvraag om een
vrijstelling van de verplichtingen met betrekking
tot het verkoopregister als bedoeld in artikel
2:62 van de APVG 2009 € 27,701.13.4het in behandeling nemen van een aanvraag om een
vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de APVG
2009 (het ter beschikking stellen van
consumentenvuurwerk)€ 185,501.13.5het in behandeling nemen van een aanvraag om een
ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel
5:35 van de APVG 2009 (het verbranden van
afvalstoffen of stoken van vuur) € 104,60
Hoofdstuk 14 Telecommunicatie en
graafwerkzaamheden
1.14.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een melding in verband met het
verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip
en wijze van uitvoering van werkzaamheden als
bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de
Telecommunicatiewet€ 443,501.14.1.1indien het betreft werkzaamheden in tegel-,
klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten
verhardingen, voor zover de werkzaamheden
plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per
strekkende meter sleuf verhoogd met€ 2,201.14.1.2indien het betreft werkzaamheden in bermen,
groenstroken en dergelijke, voor zover de
werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare
gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd
met€ 2,201.14.1.3indien met betrekking tot een melding overleg
moet plaatsvinden tussen gemeente, andere
beheerders van openbare grond en de aanbieder van
het netwerk, verhoogd met€ 443,501.14.1.4indien met betrekking tot een melding onderzoek
naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd
met het bedrag van de voorafgaand aan het in
behandeling nemen van de melding aan de melder
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die
ter zake door het college van burgemeester en
wethouders is opgesteld1.14.2Indien een begroting als bedoeld in 1.14.1.4 is
uitgebracht, wordt een melding in behandeling
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de melder ter kennis is gebracht,
tenzij de melding voor deze vijfde werkdag
schriftelijk is ingetrokken1.14.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een melding in verband met het
verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip
en wijze van uitvoering van werkzaamheden als
bedoeld in artikel 1, onder f, van de
Graafverordening gemeente Groningen€ 443,501.14.3.1indien het betreft werkzaamheden in tegel-,
klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten
verhardingen, voor zover de werkzaamheden
plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per
strekkende meter sleuf verhoogd met€ 2,201.14.3.2indien het betreft werkzaamheden in bermen,
groenstroken en dergelijke, voor zover de
werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare
gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd
met € 2,201.14.3.3indien met betrekking tot een melding onderzoek
naar de status van de kabel dan wel de
plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de
melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend
uit een begroting die ter zake door het college
van burgemeester en wethouders is opgesteld1.14.4Indien een begroting als bedoeld in 1.14.3.3 is
uitgebracht, wordt een melding in behandeling
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de melder ter kennis is gebracht,
tenzij de melding voor deze vijfde werkdag
schriftelijk is ingetrokken.
Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer
1.15.1Het tarief bedraagt voor:1.15.1.1het in behandeling nemen van een aanvraag om een
ontheffing als bedoeld in artikel 10 j° artikel
148 van de Wegenverkeerswet 1994 (het houden van
of deelnemen aan een wedstrijd met voertuigen op
een weg)€ 112,–1.15.1.2het in behandeling nemen van een aanvraag om een
ontheffing van de in artikel 87 van het Reglement
van verkeersregels en verkeerstekens bedoelde
verkeerstekens indien het betreft een
dagontheffing€ 15,40met dien verstande dat in geval een aanvraag
meer dan drie voertuigen betreft de leges vanaf de
derde ontheffing met 50% worden verlaagd1.15.1.3het in behandeling nemen van een aanvraag om een
ontheffing van de in artikel 87 van het Reglement
van verkeersregels en verkeerstekens bedoelde
verkeerstekens indien het betreft een
jaarontheffing€ 101,70met dien verstande dat dat er geen leges worden
geheven indien deaanvraag om een ontheffing
betrekking heeft op een emissievrije taxi1.15.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag om een ontheffing als
bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling
voertuigen€ 27,851.15.3Het tarief bedraagt voor:1.15.3.1het in behandeling nemen van een eerste aanvraag
voor een gehandicaptenparkeerkaart of een aanvraag
tot het verstrekken van een duplicaat (zonder
overhandigbaar proces verbaal van verlies of
diefstal) van een gehandicaptenparkeerkaart als
bedoeld in artikel 49 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW)€ 99,251.15.3.2het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een duplicaat (met
overhandigbaar proces verbaal van verlies of
diefstal) van een gehandicaptenparkeerkaart als
bedoeld in artikel 49 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW)€ 49,651.15.3.3het in behandeling nemen van een aanvraag tot
verlenging met fysieke medische herkeuring als
bedoeld in artikel 49 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW)€ 88,801.15.3.4het in behandeling nemen van een aanvraag tot
verlenging met administratieve medische herkeuring
als bedoeld in artikel 49 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW)€ 47,–1.15.3.5het in behandeling nemen van een aanvraag voor
een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als
bedoeld in artikel 29 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW)€ 78,40
Hoofdstuk 16 Diversen
1.16.1Het tarief bedraagt voor het inschrijven op een
lotingslijst van een potentiële koper van een
bouwkavel€ 41,801.16.2Het tarief bedraagt voor:1.16.2.1het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een ligplaatsvergunning als
bedoeld in artikel 8 van de Verordening openbaar
vaarwater 2006 in geval van overdracht van de
eigendom van een woonschip€ 214,701.16.2.2het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een ligplaatsvergunning als
bedoeld in artikel 8 van de Verordening openbaar
vaarwater 2006 in geval van vervanging dan wel
vergroting of substantiële wijziging van een
woonschip € 501,–1.16.3Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.16.2
bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel
bedoelde aanvraag wordt ingediend na het innemen
van een ligplaats van de op grond van dat
onderdeel verschuldigde leges200%1.16.4Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage
in een bouwdossier€ 8,351.16.5Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage
in een milieudossier € 8,351.16.6Het tarief bedraagt voor:1.16.6.1.het afgeven van een overzicht van de
geluidsbelasting van gevels van woningen (met een
maximum van 25 gevels per overzicht)€ 186,501.16.6.2.het afstellen en verzegelen van
geluidsbegrenzers in inrichtingen die vallen onder
het Besluit horecabedrijven milieubeheer
voor:1.16.6.2.1de eerste keer per inrichting € 285,301.16.6.2.2elke volgende keer € 285,301.16.7Het tarief bedraagt voor het uitvoeren van
geluidsisolatiemetingen aan inrichtingen in de zin
van de Wet milieubeheer op verzoek van de eigenaar
of exploitant€ 462,6051.16.8Het tarief bedraagt voor het verlenen van een
toegangspas voor een ondergrondse container in
verband met verlies van een eerder uitgegeven
pas:1.16.8.1bij contante betalingen en betalingen via een
pinautomaat€ 17,801.16.8.2bij betalingen via internet€ 15,80
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/
omgevingsvergunningHoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan
onder:2.1.1.1bouwkosten:de aannemingssom exclusief omzetbelasting,
bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de
Uniforme administratieve voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische
installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te
voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een
raming van de kosten die voortvloeien uit
aangegane verplichtingen ten behoeve van de
fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken,
exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel
of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt
wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de
prijs die aan een derde in het economisch verkeer
zou moeten worden betaald voor het tot stand
brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag
betrekking heeft; 2.1.1.2Wabo: Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.2.1.2In deze titel voorkomende begrippen die in de
Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis
als bij of krachtens de Wabo bedoeld.2.1.3In deze titel voorkomende begrippen die niet
nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking
hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader
in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt,
hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk
voorschrift bedoeld.
Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning
2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning
voor een project: de som van de verschuldigde
leges voor de verschillende activiteiten of
handelingen waaruit het project geheel of
gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag
betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de
extra toetsen die in verband met de aanvraag
moeten worden uitgevoerd, berekend naar de
tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit
hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per
activiteit, handeling of andere grondslag een
legesbedrag worden gevorderd.De grondslag voor de heffing van de leges wordt
bepaald naar het moment van de aanvraag.2.2.1Bouwactiviteiten2.2.1.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,
bedraagt het tarief:2.2.1.1.1indien de bouwkosten € 455.000,– of minder
bedragen: € 36,40voor elk geheel bedrag van € 1.000,– van de
bouwkostenmet een minimum van€ 108,–2.2.1.1.2indien de bouwkosten meer dan € 455.000,–
bedragen:€ 16.562,–vermeerderd met€ 29,90voor elk geheel bedrag van € 1.000,– van de
bouwkosten boven € 455.000,– 2.2.1.2Indien de vergunninghouder binnen achttien
maanden na verlening van de vergunning als bedoeld
in onderdeel 2.2.1.1 een nieuwe aanvraag indient
die strekt tot het bouwen van opties, worden de
voor deze aanvraag verschuldigde leges gebaseerd
op de bouwkosten van de opties, met dien verstande
dat de verschuldigde leges in ieder geval € 107,–
bedragen.Indien de leges overeenkomstig dit onderdeel
zijn bepaald, kan geen beroep worden gedaan op
Hoofdstuk 3 van Titel 2.2.2.1.3Indien de vergunninghouder binnen achttien
maanden na verlening van de vergunning als bedoeld
in onderdeel 2.2.1.1 een nieuwe aanvraag indient
die strekt tot een - naar de omstandigheden
beoordeeld - geringe wijziging van het reeds
vergunde bouwplan, worden de voor deze aanvraag
verschuldigde leges gebaseerd op de bouwkosten van
de geringe wijziging, met dien verstande dat de
verschuldigde leges in ieder geval € 107,–
bedragen.Indien de leges overeenkomstig dit onderdeel
zijn bepaald, kan geen beroep worden gedaan op
Hoofdstuk 3 van Titel 2.2.2.1.4Indien de vergunninghouder binnen achttien
maanden na verlening van de vergunning als bedoeld
in onderdeel 2.2.1.1 een nieuwe aanvraag indient
die strekt tot het bouwen in afwijking van de
reeds verleende vergunning op hetzelfde perceel
bedragen de leges 50% van de op grond van de
onderdelen 2.2.1.1.1 en 2.2.1.1.2 verschuldigde
leges.Dit onderdeel vindt uitsluitend toepassing bij
vergunningaanvragen met bouwkosten hoger dan €
455.000,–Indien de leges overeenkomstig dit onderdeel
zijn bepaald, kan geen beroep worden gedaan op
Hoofdstuk 3 van Titel 2.2.2.2AanlegactiviteitenIndien de aanvraag om een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een aanlegactiviteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van
de Wabo, bedraagt het tarief: € 124,502.2.3In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in
relatie tot brandveiligheid2.2.3.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,
bedraagt het tarief:€ 270,502.2.3.2De overeenkomstig het in 2.2.3.1 genoemde tarief
geheven leges worden vermeerderd met de hierna
genoemde bedragen indien en voor zover deze op het
bouwwerk waarop de beschikking betrekking heeft,
van toepassing zijn:a.bouwwerken waarin aan meer dan tien personen
bedrijfsmatig of in het kader van verzorging
nachtverblijf zal worden verschaft;b.bouwwerken waarin aan meer dan tien personen
jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien
lichamelijk of verstandelijk gehandicapten
dagverblijf zal worden verschaft;met een oppervlakte van:minder dan 100 m²€ 173,70100 tot 200 m²€ 261,10200 tot 300 m²€ 436,–300 tot 500 m²€ 697,90500 tot 1.000 m²€ 1.022,801.000 tot 2.000 m²€ 1.563,802.000 tot 3.000 m²€ 2.058,303.000 tot 4.000 m²€ 2.276,504.000 tot 5.000 m²€ 2.494,305.000 tot 6.000 m²€ 2.852,606.000 tot 7.000 m²€ 3.162,–7.000 tot 8.000 m²€ 3.218,508.000 tot 9.000 m²€ 3.292,–9.000 tot 10.000 m²€ 3.511,–10.000 tot 15.000 m²€ 4.170,–15.000 tot 20.000 m²€ 4.388,9020.000 tot 30.000 m²€ 5.486,6030.000 tot 40.000 m²€ 5.852,2040.000 tot 50.000 m²€ 6.218,5050.000 m² of meer€ 6.584,202.2.3.3Voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot wijziging van een omgevingsvergunning die
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,
wordt uitsluitend het in onderdeel 2.2.3.1
genoemde bedrag in rekening gebracht. 2.2.4HandelsreclameIndien de aanvraag om een omgevingsvergunning
betrekking heeft op handelsreclame met behulp van
een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke
vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het
publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge
artikel 4:24 van de APVG 2009 een vergunning is
vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en
eerste lid, onder g of h, van de Wabo, en indien
niet tevens sprake is van activiteit als bedoeld
in onderdeel 2.2.1 (bouwactiviteit), bedraagt het
tarief: € 133,502.2.5Vellen van een houtopstand 2.2.5.1Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen
of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond
van artikel 4:9 van de APVG 2009 een vergunning is
vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het
tarief€ 63,–2.2.5.2 Indien de aanvraag meer dan één boom betreft,
bedraagt het tarief voor iedere extra boom€ 47,602.2.5.3Indien de aanvraag meer dan één are bosplantsoen
of (lint)begroeiing betreft, bedraagt het tarief
voor iedere extra are bosplantsoen of
(lint)begroeiing€ 53,–2.2.6Achteraf ingediende aanvraagOnverminderd het bepaalde in de onderdelen
2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 en 2.2.5 bedraagt het tarief,
indien de in deze onderdelen bedoelde aanvraag
wordt ingediend na aanvang of voltooiing van de
activiteit van de op grond van deze onderdelen
verschuldigde leges200%2.2.7Omgevingsvergunning in twee fasen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op
verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in
artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het
tarief:2.2.7.1voor het in behandeling nemen van de aanvraag
voor een beschikking met betrekking tot de eerste
fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing
van de tarieven in dit hoofdstuk voor de
activiteiten waarop de beschikking voor de eerste
fase betrekking heeft;2.2.7.2voor het in behandeling nemen van de aanvraag
voor een beschikking met betrekking tot de tweede
fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing
van de tarieven in dit hoofdstuk voor de
activiteiten waarop de beschikking voor de tweede
fase betrekking heeft.2.2.8Advies2.2.8.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande
onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief,
indien een daartoe bij wettelijk voorschrift
aangewezen bestuursorgaan of andere instantie
advies moet uitbrengen over de aanvraag of het
ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een
omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand
aan het in behandeling nemen van de aanvraag om
een omgevingsvergunning aan de aanvrager
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die
door het college van burgemeester en wethouders is
opgesteld.2.2.8.2Indien een begroting als bedoeld in 2.2.8.1 is
uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht,
tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag
schriftelijk is ingetrokken.
Hoofdstuk 3 Teruggaaf
2.3.1Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of
sloopactiviteitenAls een aanvrager zijn aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een project dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen
2.2.1, 2.2.2 en 2.2.4 intrekt, bestaat aanspraak
op teruggaaf van een deel van de leges. De
teruggaaf bedraagt:2.3.1.1indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een
termijn van vier weken na het in behandeling nemen
ervan 75%van de op grond van die onderdelen voor de
betreffende activiteit verschuldigde leges2.3.1.2indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier
weken en binnen acht weken na het in behandeling
nemen ervan50%van de op grond van die onderdelen voor de
betreffende activiteit verschuldigde leges2.3.1.3indien de aanvraag wordt ingetrokken na acht
weken na het in behandeling nemen ervan25%van de op grond van die onderdelen voor de
betreffende activiteit verschuldigde leges2.3.2Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of
sloopactiviteitenAls de gemeente een verleende
omgevingsvergunning voor een project dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen
2.2.1, 2.2.2 en 2.2.4, intrekt op aanvraag van de
vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf
van een deel van de leges, mits deze aanvraag is
ingediend binnen zes maanden na verlening van de
vergunning en van de vergunning geen gebruik is
gemaakt. De teruggaaf bedraagt 25%van de op grond van die onderdelen voor de
betreffende activiteit verschuldigde leges 2.3.3Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of
sloopactiviteiten2.3.3.1Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een
project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in
de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.4, weigert,
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf
bedraagt25%van de op grond van die onderdelen voor de
betreffende activiteit verschuldigde leges2.3.3.2Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.3.3.1
wordt mede verstaan een vernietiging van de
beschikking waarbij de vergunning is verleend bij
rechterlijke uitspraak2.3.4Minimumbedrag voor teruggaafEen bedrag minder dan € 100,– wordt niet
teruggegeven.
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese
dienstenrichtlijnHoofdstuk 1 Horeca
3.1.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning als bedoeld in artikel 2:27 van de APVG
2009 (exploitatievergunning horecabedrijf)3.1.1.1indien het betreft een coffeeshop€ 1.366,703.1.1.2indien het betreft een ander horecabedrijf dan
een coffeeshop€ 585,303.1.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag om een vergunning als
bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet
(het uitoefenen van een horeca- of
slijtersbedrijf)€ 385,703.1.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot wijziging van een
vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank-
en Horecawet3.1.3.1indien het betreft een wijziging van de
leidinggevende(n) die in het horeca- of
slijtersbedrijf werkzaam is (zijn)€ 134,90met dien verstande dat de leges niet worden
geheven indien sinds het verstrekken van de
initiële vergunning minder dan zes maanden zijn
verstreken3.1.3.2indien het betreft een wijziging van de
inrichting van de lokaliteit waarin het horeca- of
slijtersbedrijf wordt uitgeoefend (met inbegrip
van de exploitatie van een nieuw terras of de
wijziging van een bestaand terras)€ 134,903.1.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank-
en Horecawet:3.1.4.1indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen
van de bevoegdheid het verstrekken van zwak
alcoholhoudende drank bij een evenement als
bedoeld in artikel 2:18 van de APVG 2009 € 259,203.1.4.2indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen
van de bevoegdheid tot het verstrekken van zwak
alcoholhoudende drank bij een bijzondere
gelegenheid van zeer tijdelijke aard, niet zijnde
een evenement als bedoeld in artikel 2:18 van de
APVG 2009 € 49,10
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen
3.2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag om een vergunning als
bedoeld in artikel 2:19 van de APVG 2009 (het
organiseren van een evenement)3.2.1.1indien het betreft een evenement met 0 tot 200
bezoekersnihil3.2.1.2indien het betreft een evenement met 200 tot
1.000 bezoekers€ 259,–3.2.1.3indien het betreft een evenement met 1.000 tot
2.000 bezoekers€ 800,–3.2.1.4indien het betreft een evenement met 2.000 tot
25.000 bezoekers€ 1.965,– 3.2.1.5indien het betreft een evenement met meer dan
25.000 bezoekers€ 3.000,–met dien verstande dat de leges niet worden
geheven indien de aanvraag van de vergunning
betrekking heeft op wijk- en straatfeesten,
kinderactiviteiten en de buitenspeeldag3.2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag om een vergunning als
bedoeld in artikel 2:5 van de APVG 2009 (het geven
van een vertoning of het ten gehore brengen van
muziek of zang)€ 41,80
Hoofdstuk 3 Seksbedrijven
3.3.Het tarief bedraagt voor:3.3.1het in behandeling nemen van een aanvraag om een
vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de APVG
2009 voor het uitoefenen van een seksbedrijf in de
vorm van een prostitutiebedrijf€ 1.912,–3.3.1.1het tarief van onderdeel 3.3.1 wordt per
seksinrichting van het betreffende seksbedrijf
vermeerderd met€ 608,–3.3.2het in behandeling nemen van een aanvraag om
verlenging van een vergunning als bedoeld in
artikel 3:3, zesde lid, van de APVG 2009 voor een
seksbedrijf zijnde een prostitutiebedrijf€ 1.611,–3.3.2.1het tarief van onderdeel 3.3.2 wordt per
seksinrichting van het betreffende seksbedrijf
vermeerderd met€ 608,–3.3.3het in behandeling nemen van een aanvraag om een
vergunning (of een verlenging daarvan) als bedoeld
in artikel 3:3 van de APVG 2009 voor een
seksbedrijf niet zijnde een prostitutiebedrijf
€ 1.519,–3.3.3.1het tarief van onderdeel 3.3.3 wordt per
seksinrichting van het betreffende seksbedrijf
vermeerderd met€ 608,–3.3.4het verlenen van een gewijzigde vergunning
vanwege gewijzigde omstandigheden als bedoeld in
artikel 3:9 van de APVG 2009 € 408,–
Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014
3.4.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:3.4.1.1tot het verlenen van een vergunning tot
onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot
bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en
onder a, van de Huisvestingswet 2014 € 620,–3.4.1.2tot het verlenen van een vergunning tot
samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte
als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van
de Huisvestingswet 2014€ 620,–3.4.1.3tot het verlenen van een vergunning tot
omzetting van zelfstandige woonruimte in
onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel
21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet
2014€ 620,–3.4.1.4tot het verlenen van een vergunning tot verbouw
van woonruimte tot twee of meer woonruimten als
bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de
Huisvestingswet 2014 € 620,–3.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verlenen van een
splitsingsvergunning, als bedoeld in artikel 22
van de Huisvestingswet 2014, voor elk appartement
dat door de splitsing ontstaat€ 252,203.4.3In afwijking van onderdeel 3.4.2 bedraagt het
tarief voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verlenen van een
splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van
de Huisvestingswet 2014, waarbij bij de aanvraagis
gevoegd een concept van de splitsingsakte, de
opzet van een onderhoudsfonds en een
meerjarenonderhoudsplanning van tien of meer
jaar€ 481,803.4.4Onverminderd het bepaalde in de vorige
onderdelen bedraagt het tarief, indien de aanvraag
wordt ingediend na aanvang of voltooiing van de
activiteit van de op grond van dat onderdeel
verschuldigde leges200%
Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening
3.5.1Het tarief bedraagt voor:3.5.1.1het verlenen van een vergunning tot het in
gebruik hebben of houden van een inrichting, als
bedoeld in artikel 2.1 van de
Brandbeveiligings-verordening € 270,503.5.1.2voor het wijzigen, aanvullen of intrekken van de
voorwaarden waaronder de vergunning als bedoeld in
3.5.1.1 is verleend€ 74,803.5.1.3voor het verlenen van een vergunning tot het in
gebruik hebben of houden van een tijdelijke
inrichting, als bedoeld in artikel 2.1 van de
Brandbeveiligingsverordening, voor een periode
van:maximaal drie dagen€ 270,50vier tot en met zeven dagen€ 443,50meer dan zeven dagen€ 443,50vermeerderd met€ 86,20per week of gedeelte daarvan3.5.2De overeenkomstig het in 3.5.1.1 genoemde tarief
geheven leges worden vermeerderd met de hierna
genoemde bedragen indien en voor zover deze op de
inrichting waarop de verleende vergunning
betrekking heeft, van toepassing zijn3.5.2.1a.inrichtingen waarin aan meer dan tien personen
bedrijfsmatig of in het kader van verzorging
nachtverblijf zal worden verschaft;b.inrichtingen waarin aan meer dan tien personen
jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien
lichamelijk of verstandelijk gehandicapten
dagverblijf zal worden verschaft;met een oppervlakte van:minder dan 100 m²€ 173,70100 tot 200 m²€ 261,10200 tot 300 m²€ 436,–300 tot 500 m²€ 697,90500 tot 1000 m²€ 1.022,801000 tot 2000 m²€ 1.563,802000 tot 3000 m²€ 2.058,303.000 tot 4000 m²€ 2.276,504000 tot 5000 m²€ 2.494,305000 tot 6000 m²€ 2.852,606000 tot 7000 m²€ 3.162,–7000 tot 8000 m²€ 3.218,508000 tot 9000 m²€ 3.292,–9000 tot 10000 m²€ 3.511,–10000 tot 15000 m²€ 4.170,–15000 tot 20000 m²€ 4.388,9020000 tot 30000 m²€ 5.486,6030000 tot 40000 m²€ 5.852,2040000 tot 50000 m²€ 6.218,5050000 m² of meer€ 6.584,203.5.2.2inrichtingen waarin meer dan vijftig personen
tegelijk aanwezig kunnen zijn met een oppervlakte
van:minder dan 100 m²€ 86,10100 tot 200 m²€ 130,60200 tot 300 m²€ 216,80300 tot 500 m²€ 349,10500 tot 1000 m²€ 521,701000 tot 2000 m²€ 781,302000 tot 3000 m²€ 1.043,603000 tot 4000 m²€ 1.176,804000 tot 5000 m²€ 1.301,605000 tot 6000 m²€ 1.623,906000 tot 7000 m²€ 1.741,907000 tot 8000 m²€ 1.814,508000 tot 9000 m²€ 1.842,509000 tot 10000 m²€ 1.951,3010000 tot 15000 m²€ 2.010,1015000 tot 20000 m²€ 2.230,6020000 tot 30000 m²€ 2.338,6030000 tot 40000 m²€ 2.668,7040000 tot 50000 m²€ 2.971,1050000 m² of meer€ 3.734,70
Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning,
ontheffing of andere beschikking
3.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag om een andere, in deze
titel niet benoemde vergunning, ontheffing of
andere beschikking.€ 11,–
1Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken
en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)Hoofdstuk I. Algemeen§ 1. Aanduidingen, begripsbepalingen1. Verstaan wordt onder:de aannemer: de natuurlijke of rechtspersoon, aan wie het
werk is opgedragen;de aannemingsom: het bedrag, waarvoor de aannemer zich heeft
verbonden het werk tot stand te brengen, de omzetbelasting daarin niet
begrepen;het bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij
behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden,de nota van
inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing;bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen,
voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei
soort en dergelijke;dag: kalenderdag;de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die het
werk opdraagt;de overeenkomst: de tussen opdrachtgever en aannemer tot
stand gekomen overeenkomst van aanneming van werk;UAV: deze Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012;het werk: het uit te voeren werk, technische installatiewerk
of de te verrichten levering;werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of
ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens
collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of
andere niet individuele vrije dag.2. Indien in het bestek een afzonderlijke termijn is gesteld, binnen welke een
deel van het werk moet worden opgeleverd, wordt voor de toepassing van de §§ 6,
vierde lid, 8, Ba, 9, 10, 11, 12, 42 en 44 dat deel als een afzonderlijk werk
aangemerkt.3. Indien in het bestek een afzonderlijke termijn is gesteld, binnen welke de
uitvoering van het werk tot een bepaalde stand moet zijn gevorderd, voordat de
oplevering plaats vindt, is het bepaalde in de §§ 8, Ba, 9 en 42 van
overeenkomstige toepassing.4. Indien aan de totstandkoming van de overeenkomst geen aanbesteding is
voorafgegaan, wordt voor de toepassing van de §§ 2, tweede lid, 6, elfde en
dertiende lid, 48,tweede lid, en 49, tweede lid, in plaats van ‘de dag van
aanbesteding’ gelezen ‘de dag van de prijsaanbieding van de aannemer’.5. Bij meerjarige onderhoudswerken, opgedragen voor een bepaalde som per jaar
wordt, indien sprake is van ‘aannemingssom’ of van ‘termijn van betaling’,
bedoeld de aannemingssom per jaar of de termijn van betaling van het betrokken
onderhoudsjaar.§ 2. Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige
bepalingen1. De bepalingen van de UAV gelden voor zover daarvan in het bestek niet
uitdrukkelijk is afgeweken.2. Tot het bestek behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de op
het werk van toepassing verklaarde technische normvoorschriften zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luiden.3. Op de overeenkomst is van toepassing het Nederlandse recht.4. Indien onderdelen van het bestek onderling tegenstrijdig zijn, wordt, tenzij
een andere bedoeling uit het bestek voortvloeit, de rangorde daarvan bepaald aan
de hand van de volgende regels:a. een nieuw geschreven of getekend document gaat voor een oud geschreven of
getekend document;b. de beschrijving gaat voor een tekening;c. een bijzondere regeling gaat voor een algemene regeling; met dien verstande, dat regel a gaat voor de regels b en c, en regel b voor
regel c.Indien toepassing van deze regels geen uitkomst biedt, wordt de
tegenstrijdigheid, met inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van
degene door of namens wie het bestek is opgesteld.5. Het in het vierde lid bepaalde laat onverlet de verplichting van de aannemer
om de directie te waarschuwen in geval van een klaarblijkelijke
tegenstrijdigheid tussen onderdelen van het bestek.Hoofdstuk II. Vertegenwoordiging van partijen§ 3. Directie1. De opdrachtgever is gerechtigd een of meer personen aan te wijzen om als
directie op te treden of de directie bij te staan dan wel als zodanig aangewezen
personen door anderen te vervangen.2. Indien de opdrachtgever niet een of meer personen wil aanwijzen om als
directie op te treden, is hij verplicht hiervan vóór de uitvoering van het werk
schriftelijk mededeling te doen aan de aannemer. Indien door het niet aanwijzen
of niet vervangen van een of meer personen om als directie op te treden meer van
de aannemer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, heeft
hij recht op bijbetaling.3. De opdrachtgever geeft van elke aanwijzing als bedoeld in het eerste lid,
indien deze niet reeds in het bestek is gedaan, en van elke wijziging of
intrekking daarvan, onverwijld schriftelijk kennis aan de aannemer.4. Zolang en voor zover de opdrachtgever niet schriftelijk aan de aannemer van
het tegendeel doet blijken, vertegenwoordigt de directie de opdrachtgever in
alle zaken het werk betreffende. In de gevallen echter, waar in de UAV
uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd, is alleen deze bevoegd.5. Indien meer dan één persoon als directie is aangewezen, wordt ieder der
aangewezen personen geacht de directie te vertegenwoordigen.6. De directie oefent het toezicht uit op de uitvoering van het werk en op de
naleving van de overeenkomst.7. Personen, die zijn aangewezen om de directie bij te staan, binden deze in
zoverre het tegendeel niet schriftelijk aan de aannemer is medegedeeld.8. De directie is bevoegd te bepalen, dat door haar aan te duiden werkzaamheden
niet mogen worden uitgevoerd dan in tegenwoordigheid van de directie of van door
haar aangewezen personen.9. Indien en zolang de opdrachtgever van zijn in het eerste lid bedoelde
bevoegdheid geen gebruik heeft gemaakt, treedt hij daar, waar in de UAV sprake
is van de directie, in haar plaats.§ 4. Gevolmachtigde van de aannemer1. De aannemer is te allen tijde gerechtigd één of meer personen aan te wijzen
om hem in zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen. Oe aanwijzing door de
aannemer van personen die hem in zaken het werk betreffende zullen
vertegenwoordigen, moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht
overeenkomstig Bijlage A van de UAV. Ditzelfde geldt bij wijziging van bedoelde
volmacht.2. Een door de aannemer gewaarmerkt afschrift van de volmacht wordt onverwijld
aan de directie verschaft.3. De aanwijzing van iedere gevolmachtigde geschiedt voor het werk of voor een
bepaald gedeelte ervan.Hoofdstuk III. Algemene verplichtingen van partijen§ 5. Verplichtingen van de opdrachtgever1. De opdrachtgever zorgt er voor, dat de aannemer tijdig kan beschikken:a. over de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, die voor de
opzet van het werk volgens het bestek vereist zijn;b. over het terrein of het water, waarop of waarin het werk moet worden
uitgevoerd;c. over de benodigde tekeningen en andere gegevens:d. over de verstrekkingen, die de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst doet. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft,houdt de directie vóór de
aanvang van het werk een bouwbespreking met de aannemer en de leidingbeheerders,
waarbij de aannemer wordt ingelicht omtrent de juiste ligging van de zich in of
nabij het werk en het werkterrein bevindende ondergrondse kabels en leidingen en
waarbij wordt vastgesteld wat daarmee moet geschieden. Indien de directie deze
bouwbespreking niet houdt, zal de aannemer vóór de aanvang van het werk om het
houden van die bespreking verzoeken. Oe directie zal aan dit verzoek gevolg
geven.2. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem
voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die
daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of
namens hem gegeven orders en aanwijzingen.3. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking
heeft gesteld, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor
de daardoor veroorzaakte schade.4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid:a. van door hem voorgeschreven bouwstoffen;b. van bouwstoffen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten
worden betrokken, tenzij de aannemer een keuzemogelijkheid had met betrekking
tot deze bouwstoffen. Onder de functionele ongeschiktheid van bouwstoffen wordt verstaan het naar hun
aard niet geschikt zijn van deze bouwstoffen voor het doei waarvoor zij blijkens
het bestek zijn bestemd.5. (Vervallen).6. Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere
eisen aan het werk stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen
van het werk, welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als
meer werk.7. De opdrachtgever zal het aan de aannemer toekomende volgens de in de
overeenkomst gestelde regelen voldoen.8. Indien het bouwterrein, de uit het werk komende oude bouwstoffen of de door
de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen verontreinigd zijn, wordt
de aard en de omvang daarvan, voor zover voor de uitvoering van het werk van
belang, in het bestek vermeld. De opzet van het werk zal zodanig zijn, dat
daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt
beperkt§ 6. Verplichtingen van de aannemer1. De aannemer is verplicht het werk uit te voeren naar de bepalingen van de
overeenkomst zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding te
kunnen doen gelden dan in de gevallen, waarin dat bepaaldelijk voorgeschreven of
kennelijk bedoeld is.Hij is verplicht al datgene te verrichten.wat naar de aard van de overeenkomst
door de wet,de billijkheid of het gebruik wordt gevorderd of tot een behoorlijke
aanwending der bouwstoffen behoort.2. De aannemer is verplicht het werk uit te voeren volgens de door de directie
te verstrekken en de door haar goed te keuren tekeningen.Hij is verplicht de
orders en aanwijzingen op te volgen, die hem door de directie worden
gegeven.3. De verplichtingen van de aannemer omvatten mede:a. de levering van de nodige bouwstoffen en het verrichten van de nodige
werkzaamheden;b. de beschikbaarstelling van gereedschap, materieel, hulpmaterialen,
hulpstoffen, hulpwerken en andere hulpmiddelen, nodig voor de uitvoering van het
werk en het verrichten van de nodige hulpwerkzaamheden;c. de betaling van precario, kosten van aansluiting van hulpleidingen en
dergelijke.4. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening van de aannemer met
ingang van de datum van aanvang of zoveel eerder als de aannemer ingevolge § 7,
tweede lid, met het werk begint, tot en met de dag waarop het werk
overeenkomstig het bepaalde in § 10, eerste of tweede lid, als opgeleverd wordt
beschouwd..Onder het werk en de uitvoering daarvan worden mede begrepen de
voorbereiding, de aanvoer van bouwstoffen, de uitvoering van hulpwerken, de
doelmatigheid en capaciteit van werktuigen en gereedschappen.5. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het
werk overeenkomstig de volgens § 8, eerste lid, in het bestek voorgeschreven
termijn verzekerd is.6. De wijze van uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat voor de
opdrachtgever dan wel voor derden geen nodeloze hinder is te duchten. De
aannemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen,
goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.7. Onvoldoend werk wordt binnen een door de directie in billijkheid te stellen
termijn tot haar genoegen door de aannemer verbeterd of vernieuwd. Deze
verbetering of vernieuwing geschiedt op kosten van de aannemer, tenzij het
onvoldoend werk het gevolg is van een omstandigheid die voor rekening van de
opdrachtgever komt.8. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande
werken van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de
opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en
is toe te rekenen aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen
van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.9. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot
vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is
toegebracht en is toe te rekenen aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn
leveranciers.10. De aannemer zorgt voor de tijdige verkrijging van publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen, die hij nodig heeft of wenst, voor zover zij
niet behoren tot die, waarvoor de opdrachtgever ingevolge het bepaalde in § 5,
eerste lid, sub a zorg draagt.11. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het
werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van
overheidswege, voor zover deze op de dag van aanbesteding in werking zijn
getreden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden
gevolgen zijn voor zijn rekening.12. De gevolgen van de naleving van voorschriften van bijzondere aard zijn voor
rekening van de aannemer, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat hij
deze voorschriften niet behoefde te kennen. In dit laatste geval heeft hij
aanspraak op bijbetaling.13. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen
van overheidswege, die na de dag van aanbesteding in werking treden, komen voor
rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat
de aannemer die gevolgen reeds op de dag van aanbesteding had kunnen voorzien.
Indien echter in de overeenkomst bepalingen zijn opgenomen betreffende de
verrekening van wijzigingen van lonen en sociale lasten of van prijzen, huren en
vrachten, komen de gevolgen daarvan slechts voor rekening van de opdrachtgever,
indien en voor zover zulks uit die bepalingen voortvloeit.14. Indien de constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen, bedoeld in§ 5,
tweede lid, dan wel de bouwstoffen of hulpmiddelen, bedoeld in § 5, derde lid,
klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat de aannemer
in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen door zonder
de directie daarop te wijzen tot uitvoering van het desbetreffende onderdeel van
het werk over te gaan, is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim
aansprakelijk. Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de
in § 5, vierde lid, en deze paragraaf, zevenentwintigste lid, bedoelde
gevallen.15. Indien de aannemer meent, behalve op de aannemingssom, op de vergoeding van
de omzetbelasting en op de verrekening ingevolge de §§ 35 tot en met 39, nog
andere aanspraken jegens de opdrachtgever te hebben, geeft hij daarvan zo
spoedig mogelijk schriftelijk aan deze kennis en in elk geval op zodanig
tijdstip dat de directie de ter zake nodige gegevens kan verzamelen. Aan het
verzamelen van die gegevens verleent de aannemer zijn medewerking. De
opdrachtgever of de directie kan van de aannemer nadere inlichtingen verlangen
omtrent de door hem kenbaar gemaakte aanspraken.16. De aannemer zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor
een zodanige verlichting, dat een goede uitvoering van het werk gewaarborgd
is.16a. Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden
aangetroffen, waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen
toebrengen aan personen, goederen of milieu, brengt de aannemer dit onmiddellijk
ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de
directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.17. De aannemer is verplicht alle onbekwame dan wel ongeschikte personen, die
van zijnentwege of vanwege een onderaannemer of leverancier op het werk aanwezig
zijn, op verlangen van de directie onverwijld daarvan te doen verwijderen.18. De aannemer moet gedurende de uitvoering van het werk op of in de nabijheid
van de plaats, waar het wordt uitgevoerd, aanwezig zijn, tenzij de directie
zulks onnodig oordeelt of een gevolmachtigde hem overeenkomstig§ 4
vertegenwoordigt.19. De aannemer zorgt er voor, dat bij de uitvoering van het werk, tenzij
hijzelf of zijn gevolmachtigde ter plaatse is, steeds een persoon aanwezig is,
die de opdracht heeft orders of aanwijzingen van de directie op te volgen en
deze onverwijld aan hem of zijn gevolmachtigde over te brengen.20. De aannemer verleent toegang tot het werk en het werkterrein aan de
personen, die door de opdrachtgever of de directie tot toegang zijn gemachtigd,
voor zover hij daartegen geen redelijke bezwaren heeft.21. Behalve het te werk gestelde personeel en uit anderen hoofde bevoegde
personen mag de aannemer andere personen op het werk en het werkterrein toelaten
voor zover de opdrachtgever of de directie daartegen geen redelijke bezwaren
kenbaar maakt.22. De aannemer zorgt er voor, dat de directie en door de directie aangewezen
personen, voor zover fabrieksgeheim zich daartegen niet verzet, vrije toegang
hebben tot de terreinen, fabrieken, werkplaatsen en loodsen, zowel van de
aannemer als van onderaannemers en leveranciers, waar werkzaamheden ten behoeve
van het werk worden verricht of voor het werk bestemde bouwstoffen zijn
opgeslagen, teneinde de werkzaamheden respectievelijk de bouwstoffen te
inspecteren.23. Indien uit hoofde van fabrieksgeheim vrije toegang als bedoeld in het
voorgaande lid niet of niet ten volle kan worden gegeven, moet hiervan kennis
worden gegeven:a. bij de inschrijving, indien de bevoegdheid tot het verlenen van vrije toegang
bij de aannemer berust;b. bij de aanvraag tot goedkeuring van de betrokken onderaannemer of
leverancier, indien de bevoegdheid bij een van hen berust.24. Indien twee of meer personen tezamen een werk hebben aangenomen, zijn zij
hoofdelijk voor de gehele uitvoering daarvan aansprakelijk .Zij zijn verplicht
een van hen schriftelijk aan te wijzen om hen in alle opzichten te
vertegenwoordigen.25. De aannemer mag het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen
zonder schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever.26. De aannemer kan bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laten
uitvoeren, mits voor de keuze van deze onderdelen en van de daarvoor in te
schakelen onderaannemers de schriftelijke goedkeuring van de directie is
verkregen; deze goedkeuring zal niet mogen worden onthouden op onredelijke
gronden. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor die
onderdelen ten volle verantwoordelijk.27. Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde
onderaannemer of leverancier is of wordt voorgeschreven, Is de aannemer voor wat
het presteren van die onderaannemer of leverancier betreft jegens de
opdrachtgever tot niet meer gehouden dan tot datgene, waartoe de aannemer die
onderaannemer of leverancier kan houden krachtens de voorwaarden door deze
gehanteerd en zoals deze door de opdrachtgever zijn aanvaard of
goedgekeurd.Indien de voorgeschreven onderaannemer of leverancier niet, niet tijdig of niet
deugdelijk presteert en de aannemer het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om
nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de opdrachtgever de voor de
aannemer ontstane meerdere kosten aan hem vergoeden, voor zover deze hem niet
zijn vergoed door de onderaannemer of leverancier.Daartegenover zal de aannemer, op eerste verzoek van de opdrachtgever, aan deze
zijn vordering op de voorgeschreven onderaannemer of leverancier cederen tot aan
het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.28. Indien onderdelen van het werk in onderaanneming worden uitgevoerd, zal de
aannemer de onderaannemer volledig inlichten omtrent de bepalingen van het
bestek, die bij het desbetreffende onderdeel van belang kunnen zijn, en omtrent
de wijze van uitvoering.29. Orders en aanwijzingen betreffende die onderdelen zullen door de directie
uitsluitend aan de aannemer worden kenbaar gemaakt en zullen door deze aan de
onderaannemer worden doorgegeven, tenzij de aannemer na overleg met de
onderaannemer schriftelijk verzoekt bedoelde orders en aanwijzingen tevens
rechtstreeks aan de onderaannemer mede te delen.30. De aannemer is verplicht ter zake van de overeenkomst in Nederland domicilie
te hebben voor zover hij niet reeds in Nederland is gevestigd.Hoofdstuk IV. Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering§ 7. Datum van aanvang1. Als datum van aanvang zal worden aangemerkt de vijfde werkdag na de dag
waarop de aannemer het werk is opgedragen.2. Tenzij in het bestek anders is bepaald, staat het de aannemer vrij, behoudens
bezwaar van de directie, ook vóór de datum van aanvang met het werk te
beginnen.§ 8. Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering1. De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, wordt in het bestek
uitgedrukt:a. hetzij in een aantal werkbare werkdagen;b. hetzij in een aantal kalenderdagen, -weken of -maanden;c. hetzij door een bepaalde dag te noemen.2. Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare werkdagen. worden
werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, als onwerkbaar beschouwd, wanneer
daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer gedurende
ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste
deel van de arbeiders of machines niet kon worden gewerkt.3. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die geen
werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van
oplevering.4. De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan door de
opdrachtgever worden verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een daartoe
strekkend verzoek van de aannemer. Een verzoek van de aannemer om
termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit
schriftelijk geschiedt en – behoudens ontheffing door de directie – ten minste
veertien dagen voor het verstrijken van de termijn bij de directie is
bezorgd.5. Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende
omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van
bestakswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet
van de aannemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn
wordt opgeleverd, heeft hij recht op termijnverlenging.§ 8a. Beproeving1. Beproeving van het technische installatiewerk of een of meer onderdelen
daarvan vindt plaats, indien dit is overeengekomen. De beproeving geschiedt door
de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het
technische installatiewerk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het
gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen voor
zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de
beproeving vast. Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke
vaststelling van het tijdstip van de beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip
vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis
aan de directie.3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige
materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van
de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening
van de opdrachtgever.4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt
de aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen,
alsmede, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en
andere relevante gegevens vermeldt. Door de ondertekening van dit intweevoud op
te maken rapport door de aannemer en de directie staan de resultaten van de
beproeving vast. Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is
geweest, staan de resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding
daarvan in het rapport.5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het technische
installatiewerk, op het gebied bestreken door de beproeving, niet voldoet aan
hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft
aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op deze herhaalde beproeving zijn de
vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval
de kosten voor water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van
de aannemer zijn.6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het technische
installatiewerk, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen
is overeengekomen en het technische installatiewerk ook overigens is voltooid,
vindt opneming van het technische installatiewerk plaats zoals bedoeld in §
9.§ 9. Opneming en goedkeuring1. De opneming van het werk geschiedt op schriftelijke, tot de directie gerichte
aanvrage van de aannemer, waarin deze mededeelt op welke dag het werk naar zijn
oordeel voltooid zal zijn. De directie kan genoegen nemen met een mondelinge
mededeling, welke in het dagboek of weekrapport, bedoeld in § 27, wordt
aangetekend.2. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk en in de regel binnen acht dagen na
de in het eerste lid bedoelde dag. De dag en het tijdstip van opneming worden
aan de aannemer tijdig en zo mogelijk ten minste drie dagen tevoren schriftelijk
medegedeeld. De directie kan verlangen, dat de aannemer of zijn gevolmachtigde
bij de opneming tegenwoordig is.3. Nadat het werk is opgenomen, wordt aan de aannemer binnen acht dagen
schriftelijk medegedeeld, of het al dan niet is goedgekeurd, in het laatste
geval met opgaaf van de gebreken, die de redenen voor de onthouding van de
goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring
aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de aannemer is
verzonden.4. Met toestemming van de aannemer kan, in plaats van de schriftelijke
mededeling bedoeld in het vorige lid, worden volstaan met een overeenkomstige
aantekening in het dagboek of weekrapport, met vermelding van de datum der
aantekening. Alsdan wordt, indien het werk wordt goedgekeurd, als dag van
goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende aantekening is
geplaatst.5. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of
het werk al dan niet is goedgekeurd, aan de aannemer verzonden dan wel, in het
geval bedoeld in het vierde lid, een overeenkomstig aantekening in het dagboek
of weekrapport geplaatst, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de
opneming te zijn goedgekeurd.6. Geschiedt de opneming niet binnen vijftien dagen na de in het eerste lid
bedoelde dag, dan kan de aannemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot
de directie richten,met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet
de directie niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na
de verzending van die brief te zijn goedgekeurd.7. Kleine gebreken, die gevoeglijk vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen
worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn,
mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. De aannemer is
gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.8. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de
bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.9. Bij een heropneming zullen andere gebreken dan die, welke overeenkomstig het
zevende lid aan de aannemer zijn opgegeven, alleen dan reden tot hernieuwde
onthouding van goedkeuring kunnen zijn, indien zij eerst na de voorafgegane
opneming aan de dag zijn getreden.§ 10. Oplevering1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het
bepaalde in § 9 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.1a. Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever
bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal verstrekken met betrekking tot het
technische installatiewerk, overhandigt hij deze op het tijdstip van
ingebruikneming van het technische installatiewerk, of van het desbetreffende
onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het technische
installatiewerk als opgeleverd wordt beschouwd. Indien in het bestek is
voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen met betrekking
tot het technische installatiewerk zal verstrekken, overhandigt hij deze
uiterlijk drie maanden na de dag waarop het technische installatiewerk als
opgeleverd wordt beschouwd.2. Indien de aannemer niet een aanvrage om opneming als bedoeld in § 9, eerste
lid, tot de directie heeft gericht, doch de opdrachtgever het werk voltooid
acht, kan deze de aannemer zulks schriftelijk mededelen. De vijfde dag na de
verzending van deze mededeling geldt dan als dag waarop het werk als opgeleverd
wordt beschouwd.3. De opdrachtgever kan het werk, voordat dit voltooid is, of een al dan niet
voltooid onderdeel daarvan,in gebruik nemen of doen nemen mits de
ingebruikneming een voldoende voortgang van het werk niet in gevaar brengt. De
opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de
aannemer heeft medegedeeld en hij deze heeft gehoord en een opneming, dan wel –
indien het een technisch installatiewerk betreft – een beproeving en opneming
als bedoeld in § Ba van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft
plaatsgevonden. Indien door de ingebruikneming meer wordt verlangd van de
aannemer dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, zal dit worden verrekend
als meer werk. Indien door de ingebruikneming schade aan het werk ontstaat komt
deze schade niet voor rekening van de aannemer. Door de in dit lid bedoelde
ingebruikneming en opneming wordt het werk, dan wel dat onderdeel, niet als
opgeleverd beschouwd. Voor technische installatiewerken geldt dat indien in het
bestek een onderhoudstermijn als bedoeld in § 11 is voorgeschreven, door de in
dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhoudstermijn onmiddellijk ingaat na de
dag van ingebruikneming.§ 11. Onderhoudstermijn1. Indien in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven, gaat deze
termijn in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in
§ 10, eerste of tweede lid, als opgeleverd wordt beschouwd.2. De aannemer is gehouden gebreken, welke in de onderhoudstermijn aan de dag
treden, te herstellen, met uitzondering echter van die,waarvoor de opdrachtgever
op grond van § 5, tweede lid de verantwoordelijkheid draagt of waarvoor hij op
grond van § 5, derde of vierde lid, aansprakelijk is. Onder de in dit lid
bedoelde gebreken vallen niet die gebreken die het gevolg zijn van onjuist of
onzorgvuldig gebruik dan wel gekwalificeerd kunnen worden als normaal te
verwachten slijtage als gevolg van het feitelijke gebruik.3. Het in het tweede lid bedoelde herstel geschiedt voor rekening van de
aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te
stellen termijn.4. In de onderhoudstermijn optredende schade aan het werk is voor rekening van
de opdrachtgever, met uitzondering echter van die schade, welke het gevolg is
van door de aannemer verricht onvoldoend werk. In het laatste gevat is het
bepaalde in het derde lid van overeenkomstige toepassing.5. Indien de aannemer zich desgevraagd verbindt tot herstel van niet voor zijn
rekening komende gebreken of schade aan het werk, geschiedt de verrekening
daarvan als meer werk.6. Na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk wederom worden opgenomen om
te constateren, of de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, waarbij
wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in § 9.§ 12. Aansprakelijkheld van de aannemer na de
oplevering1. Na de dag, waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 10, eerste of
tweede lid, als opgeleverd wordt beschouwd, is de aannemer niet meer
aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een
gebrek:
dat toe te rekenen is aan de aannemer en
dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wet
bij de opneming van het werk als bedoeld in § 9, tweede lid, door de
directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan
de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is
gedaan.
3. (Vervallen).4. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de aannemer krachtens
het tweede lid aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld
na verloop van:
vijf jaren na de in het eerste lid bedoelde dag, of
tien jaren na de in het eerste lid bedoelde dag, indien het werk geheel
of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten dan wel ongeschikt
is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor
het blijkens de overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden
verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare
voorzieningen.
5. Indien in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven, treedt voor de
toepassing van deze paragraaf de dag na het verstrijken van die termijn in de
plaats van de in het eerste lid bedoelde dag en wordt onder opneming van het
werk verstaan: de opneming genoemd in § 11, zesde lid.Hoofdstuk V. Wijziging tijdstippen van uitvoering, schorsing, beëindiging
In onvoltooide staat§ 13. Wijziging tijdstippen van uitvoering1. De directie is bevoegd:a. indien in het bestek een onderhoudstermijn als bedoeld in § 11, eerste lid,
is voorgeschreven, de uitvoering van ondergeschikte werkzaamheden tot in die
onderhoudstermijn te verschuiven;b. bij meerjarig onderhoud de uitvoering van werken, waartoe de aannemer in een
bepaald jaar verplicht is, in een ander jaar binnen de duur van dit onderhoud te
verlangen.2. Indien het voorafgaande aanleiding tot verrekening geeft, wordt daarvoor
overeenkomstig het bepaalde in § 36 een regeling getroffen.§ 14. Schorsing van het werk en beëindiging van het werk in
onvoltooide staat1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk voor het geheel of
voor een gedeelte te schorsen.2. In spoedeisende gevallen is de directie, hangende de beslissing van de
opdrachtgever, voorlopig tot zodanige schorsing bevoegd.3. Gedurende de schorsing is de aannemer verplicht:a. in overleg met de directie gepaste maatregelen te nemen ter voorkoming en
beperking van schade, die aan het werk zou kunnen ontstaan;b. na te laten zowel hetgeen schade aan het werk ten gevolge zou kunnen hebben
als hetgeen de latere voortzetting zou kunnen bemoeilijken.4. Voorzieningen, die de aannemer ten gevolge van de schorsing moet treffen,
worden als meer werk met hem verrekend. Schade, die de aannemer ten gevolge van
de schorsing lijdt, wordt hem vergoed.5. Indien de schorsing langer dan één maand duurt, kan de aannemer bovendien
vorderen, dat een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk
plaats heeft. Daarbij wordt rekening gehouden met de nog niet verwerkte
bouwstoffen, voor zover deze in verband met het bepaalde in § 19 eigendom van de
opdrachtgever zijn geworden. Nog niet verwerkte voor keuring gereed zijnde
bouwstoffen worden op verzoek van de aannemer eerst nog gekeurd.6. Indien de schorsing van het gehele werk langer duurt dan zes maanden, is de
aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen.7. De opdrachtgever is bevoegd de aannemer op te dragen het werk in onvoltooide
staat te beëindigen.8. Wanneer door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden de
uitvoering van het werk gedurende meer dan twee maanden ononderbroken is
vertraagd, is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te
beëindigen.9. In de gevallen bedoeld in het zesde, zevende en achtste lid zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de beëindiging het werk overnemen. De
aannemer is tot aan de overneming van het werk door de opdrachtgever gehouden de
in het derde lid bedoelde verplichtingen na te komen.10. De aannemer heeft alsdan recht op de aannemingssom, vermeerderd met de
kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en
venninderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. Aanspraken van de
aannemer en de opdrachtgever op hetgeen overigens ter zake van de overeenkomst
verschuldigd is blijven onverlet.Hoofdstuk Vl. Werkterrein, reclame§ 15. Werkterrein1. Indien in het bestek oppervlakten van grond of water als werkterrein zijn
aangeduid, heeft de aannemer daarover de kosteloze beschikking, zolang de
uitvoering van het werk dit nodig maakt. Gebruik van ander terrein of water als
werkterrein is voor rekening van de aannemer.2. De directie wijst aan, na overleg met de aannemer, welke gedeelten van het
werkterrein in gebruik mogen worden genomen als opslagplaatsen en voor de
plaatsing van keten, loodsen, hulpwerken en andere hulpmiddelen.3. De aannemer kan vóór de aanvang van het werk schriftelijk vorderen, dat de
toestand van het werkterrein zo goed mogelijk wordt vastgesteld, in welk geval
de opneming door de directie in samenwerking met en voor rekening van de
aannemerten spoedigste plaats vindt. Indien daarbij afwijkingen ten opzichte van
de in het bestek omschreven toestand aan het licht komen, is het bepaalde in §
29, derde lid, van toepassing.4. Na gebruik en uiterlijk bij de oplevering moet het werkterrein naar genoegen
van de directie zoveel mogelijk weder in de oorspronkelijke toestand worden
opgeleverd.§ 16. Afsluiting, reclame1. Indien de opdrachtgever afsluiting van het werk en het werkterrein nodig
oordeelt, wordt de wijze van afsluiting in het bestek omschreven.2. De opdrachtgever heeft het recht om na overleg met de aannemer op schuttingen
en afrasteringen, welke dienen ter afsluiting van het werk of het werkterrein,
alsmede elders op het werkterrein of aan het werk reclame of andere
kennisgevingen aan te brengen.3. Aan de aannemer is het evenwel toegestaan op een deel van die plaatsen
aanduidingen van zijn naam en bedrijf aan te brengen, mits plaats, uiterlijk en
afmetingen hiervan door de directie zijn goedgekeurd. Hetzelfde kan door de
directie op een door tussenkomst van de aannemer gedaan verzoek aan
onderaannemers en leveranciers worden toegestaan.Hoofdstuk VII. Bouwstoffen§ 17. Verwerking van bouwstoffen1. Met inachtneming van § 5, derde en vierde lid, alsmede § 6, zevenentwintigste
lid, staat de aannemer in voor de goede hoedanigheid van de bouwstoffen, voor de
geschiktheid voor hun bestemming en het voldoen aan de gestelde eisen, alsmede
voor de tijdige levering.2. Indien en voor zover in het bestek is bepaald dat bouwstoffen gekeurd moeten
worden, mag de aannemer deze niet verwerken voordat deze zijn goedgekeurd.3. De directie kan verlangen, dat goedgekeurde bouwstoffen ook nadat zij zijn
verwerkt alsnog worden vervangen, indien daaraan na de keuring nog gebreken
worden geconstateerd. Deze vervanging geschiedt voor rekening van de
opdrachtgever en wordt als meer werk verrekend, onvenninderd het recht van de
aannemer op schadevergoeding, indien daartoe gronden zijn. Indien echter het
gebrek redelijkerwijs niet door de directie had kunnen worden onderkend en het
gebrek aan de aannemer kan worden toegerekend, komt deze vervanging voor
rekening van de aannemer.4. De directie is bevoegd een bewijs van oorsprong van bouwstoffen te
verlangen.5. Indien de directie zulks goed vindt, zal de aannemer in plaats van met een
fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere mogen leveren, mits van
overeenkomstige hoedanigheid. De directie onthoudt de goedkeuring niet op
onredelijke gronden.§ 18. Keuring van bouwstoffen1. Indien en voor zover in het bestek is bepaald dat bouwstoffen door de
directie worden gekeurd, worden deze in geval van goedkeuring zo nodig gemerkt.
Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn
goedgekeurd.Indien voorgeschreven is dat bouwstoffen moeten worden geleverd met een
kwaliteitsverklaring afkomstig van een door de Raad voor de Accreditatie erkende
certificatie-instelling, wordt in het kader van de keuring volstaan met een
uitwendige visuele beoordeling. De kwaliteitsverklaring wordt door de aannemer
ter gelegenheid van de beoordeling door de directie aan haar ter beschikking
gesteld.2. Ten behoeve van de keuring moeten de monsters en bouwstoffen tijdig op het
werk of in de werkplaatsen worden aangevoerd. Zolang de directie zulks nodig
oordeelt, blijven door de aannemer ingediende monsters onder haar berusting; zij
zijn evenwel voor zijn rekening en blijven voor hem toegankelijk.3. De aannemer verleent bij de keuring, alsmede bij het merken van goedgekeurde
bouwstoffen, de nodige hulp en stelt daartoe personeel en eenvoudige
hulpmiddelen ter beschikking.4. De aannemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen
vertegenwoordigen; de directie kan dit van hem verlangen.5. De directie is bevoegd bouwstoffen door derden te doen onderzoeken; de
hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, behoudens het
bepaalde in het zesde lid, onder d.6. Voor rekening van de aannemer komen de kosten van:a. het beschikbaar stellen van de voor de keuring nodige bouwstoffen;b. het brengen van de bouwstoffen in een voor de keuring geschikte samenstelling
en vonn;c. de emballage en de verzending van elders te keuren bouwstoffen;d. het in het vijfde lid bedoelde onderzoek, indien dit tot afkeuring leidt,
tenzij het een bouwstof betreft, in het bestek aangeduid met een fabrieksnaam,
of waarvan de leverancier door of namens de opdrachtgever is aangewezen;e. de in het twaalfde lid bedoelde herkeuring, indien de deskundige de afkeuring
handhaaft.7. De in het vorige lid bedoelde kosten worden zo nodig overeenkomstig§ 42,
zesde lid, verrekend.8. De keuring geschiedt – ter keuze van de directie – op het werk, in de
middelen van vervoer of elders, zo spoedig mogelijk na aanvoer of gereedkom ing.
Indien, ondanks een door de directie ontvangen schriftelijk verzoek van de
aannemer om bouwstoffen te keuren, uiterlijk op een in dat verzoek venneld
redelijk tijdstip de schriftelijke mededeling van de uitslag van de keuring niet
door de aannemer is ontvangen, worden die bouwstoffen geacht te zijn
goedgekeurd. Onder een schriftelijk verzoek en onder een mededeling als in dit
lid bedoeld wordt mede verstaan een aantekening in het dagboek of weekrapport,
bedoeld in § 27.9. Verzoekt de aannemer om keuring op een andere plaats dan door de directie is
voorgeschreven, dan wordt dat niet geweigerd, indien toestaan niet in strijd is
met de belangen van een goede hoedanigheid van het werk en van doeltreffende
controle en mits de aannemer de hogere kosten ervan voor zijn rekening
neemt.10. Waardevennindering en verlies van voor de keuring gebezigde bouwstoffen
worden aan de aannemer niet vergoed.11. Ingeval van afkeuring van bouwstoffen kan zowel de directie als de aannemer
vorderen, dat een in onderlinge overeenstemming getrokken monster uit die
bouwstoffen tot na de beslechting van het uit die afkeuring mogelijk
voortvloeiend geschil wordt bewaard. Deze monsters worden door beiden
gewaarmerkt. De bewaring geschiedt op een in onderlinge overeenstemming te
bepalen plaats.12. De aannemer heeft de bevoegdheid om ingeval van afkeuring van bouwstoffen
herkeuring aan te vragen door een in overeenstemming met de opdrachtgever aan te
wijzen deskundige, aan wiens uitspraak partijen ook in een later geschil
gebonden zijn.13. Afgekeurde bouwstoffen worden zo spoedig mogelijk afgezonderd en van het
werk verwijderd, ook indien zij reeds mochten zijn verwerkt.§ 19. Eigendom van bouwstoffen1. Alle voor het werk bestemde bouwstoffen worden – zonder dat de opdrachtgever
daardoor aansprakelijk wordt voor betalingen aan leveranciers of andere
rechthebbenden – eigendom van de opdrachtgever, zodra zij zijn goedgekeurd en de
aannemer door overlegging van (een) verklaring(en) volgens het bij de UAV
behorende bijlage B heeft aangetoond, dat de leveranciers en eventuele andere
rechthebbenden afstand doen van alle aanspraken op die bouwstoffen ten behoeve
van de opdrachtgever.2. Geen overdracht van eigendom aan de opdrachtgever als bedoeld in het eerste
lid wordt geacht te hebben plaats gevonden:a. indien een schuldeiser van de opdrachtgever beslag legt op de in het eerste
lid bedoelde bouwstoffen;b. indien de opdrachtgever failliet wordt verklaard of hem surseance van
betaling wordt verleend en het werk door de curator dan wel door de
opdrachtgever en diens bewindvoerders niet wordt voortgezet.3. Na voltooiing van het werk overgebleven bouwstoffen worden aan de aannemer
teruggegeven en als niet geleverd beschouwd, behoudens toepassing van § 36,
achtste lid.§ 20. Zorg voor bouwstoffenDe aannemer draagt zorg voor de goedgekeurde en de door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde bouwstoffen, alsmede voor de uit het werk komende
bouwstoffen. Verlies, vermissing of beschadiging van deze bouwstoffen is voor
zijn rekening, behoudens het bepaalde in § 44.§ 21. Oude bouwstoffen1. Tenzij het bestek anders bepaalt, blijven de uit het werk komende oude
bouwstoffen eigendom van de opdrachtgever.2. (Vervallen).3. (Vervallen).4. De aannemer is niet verantwoordelijk voor de hoedanigheid van uit het werk
komende bouwstoffen, voor zover achteruitgang van die hoedanigheid niet aan hem
is toe te rekenen.§ 22. Garantie voor een onderdeel1. Het bepaalde in deze paragraaf is van toepassing, tenzij het bestek anders
bepaalt.2. Indien in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk
moeten worden gegarandeerd, zal de aannemer op eerste aanzegging van de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk de tijdens de garantieperiode optredende
gebreken voor zijn rekening herstellen. Gebreken in de zin van deze bepaling
zijn gebreken, waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die met grote mate
van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die
aan de aannemer kan worden toegerekend.3. Indien in het bestek is vermeld dat een onderdeel van het werk door een
onderaannemer of een leverancier moet worden gegarandeerd, draagt de aannemer
zorg voor het verstrekken van de garantie door de onderaannemer of leverancier
aan de opdrachtgever. Indien deze garantie niet door de onderaannemer of
leverancier wordt verstrekt, wordt een dienovereenkomstige garantie door de
aannemer verstrekt.4. Een op grond van deze paragraaf overeengekomen garantie geldt vanaf het
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de in het
bestek genoemde periode.Hoofdstuk VIII. Hulpmiddelen§ 23. Loodsen en andere hulpmiddelen1. De verplichtingen van de aannemer met betrekking tot het ter beschikking
stellen, onderhouden, en verwijderen van loodsen en/of directieverblijf en
andere hulpmiddelen worden in het bestek omschreven.2. (Vervallen).3. (Vervallen).§ 24. Hulpmiddelen van de opdrachtgever1. Indien aan de aannemer het gebruik van gebouwen, terreinen en hulpmiddelen
van de opdrachtgever is opgedragen of vergund, komen het onderhoud en het
herstel, zolang het gebruik duurt, voor rekening van de aannemer.2. Ingeval van verloren gaan door het in het eerste lid bedoelde gebruik, is hij
verplicht tot vergoeding van de schade.3. Zodra het in gebruik genomene voor de uitvoering van het werk niet meer nodig
is, stelt de aannemer het, zoveel doenlijk in gelijke staat als hij het heeft
ontvangen, weer ter beschikking van de opdrachtgever en bergt de hulpmiddelen op
door of namens hem aan te wijzen plaatsen op.§ 25. Gezonken materieel1. Indien ten behoeve van het werk in gebruik zijnde hulpmiddelen, zoals
vaartuigen en werktuigen, dan wel voor het werk bestemde bouwstoffen gezonken
zijn in wateren, welke bij de opdrachtgever in eigendom of beheer zijn, is de
aannemer verplicht ze met inbegrip van lading en toebehoren te lichten en te
verwijderen.2. Hij is in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, verplicht dadelijk de
vereiste aanduiding en verlichting aan te brengen, zo spoedig mogelijk de eerste
maatregelen tot lichting, zoals het onderdoor brengen van kettingen, te nemen en
de lichting in zo kort mogelijke tijd te voltooien.3. De in de voorgaande leden bedoelde werkzaamheden geschieden op kosten van de
aannemer, tenzij het in het eerste lid bedoelde zinken is veroorzaakt door een
omstandigheid die voor rekening van de opdrachtgever komt.Hoofdstuk IX. Uitvoering§ 26. Algemeen tijdschema, werkplan1. De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een op de aard van het werk afgestemd
algemeen tijdschema op.In dit algemene tijdschema wordt duidelijk aangegeven op welke wijze, in welke
volgorde, met welk materieel en met welke hulpmiddelen de aannemer voornemens is
het werk en zijn onderdelen uit te voeren alsmede welke tijdsduur hij voor elk
onderdeel nodig acht.Tevens wordt daarin aangegeven op welke tijdstippen de aannemer ten behoeve van
de voortgang van het werk en de volgorde van de onderdelen ervan zal dienen te
beschikken over datgene waarvoor de opdrachtgever of de directie volgens de
overeenkomst dient te zorgen. Het algemene tijdschema dient te voldoen aan de
eisen, die ten aanzien van de uitvoering van het werk in de overeenkomst zijn
gesteld, en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting
voorzien.2. De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in
tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende
werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen onderscheidenlijk de
directie om een algemeen tijdschema heeft verzocht.3. De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het
algemene tijdschema en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de
tiende werkdag, nadat zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer
mede. De goedkeuring wordt slechts aan het algemene tijdschema onthouden, indien
uit de inhoud daarvan blijkt, dat niet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende
eisen wordt voldaan.4. Ingeval van goedkeuring worden de beide exemplaren van het algemene
tijdschema ook door de directie gedateerd en ondertekend, waarna een van de
exemplaren aan de aannemer wordt toegezonden. In geval het algemene tijdschema
niet wordt goedgekeurd, wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in
kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch binnen
tien werkdagen, een nieuw algemeen tijdschema, waarbij met de bezwaren van de
directie rekening is gehouden, ter goedkeuring aan de directie over. Ten aanzien
van de beslissing op het nieuwe algemene tijdschema is het derde lid van
overeenkomstige toepassing.5. Het algemene tijdschema geldt als een leidraad voor de aannemer en verzwaart
de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet. De
goedkeuring door de directie van het algemene tijdschema en daarin onder haar
goedkeuring aangebrachte wijzigingen ontheffen de aannemer niet van zijn
verplichtingen om het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit
te voeren en tijdig te voltooien.6. Indien van de aannemer wordt verlangd, dat hij in plaats van of naast het in
deze paragraaf bedoelde algemene tijdschema een gedetailleerd werkplan aan de
directie overlegt, wordt zulks, onder vermelding van de aan dit werkplan te
stellen eisen, in de overeenkomst vermeld. Voor zover de overeenkomst niet
anders vermeldt, is het bepaalde in het eerste tot en met het vijfde lid alsdan
van overeenkomstige toepassing. 7. Wijzigingen door de directie in het goedgekeurde algemene tijdschema of
gedetailleerde werkplan aangebracht geven de aannemer aanspraak op bijbetaling,
indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden
gevergd.§ 27. Dagboek, lijsten, rapporten, verslagen van
bouwvergaderingen1. De directie maakt weekrapporten op. Hierin worden onder meer aantekeningen
opgenomen betreffende:2. De in het eerste lid bedoelde aantekeningen worden telkens uiterlijk op de
vijfde werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop zij betrekking hebben,
opgenomen in het weekrapport, dat terstond na het opmaken door de directie wordt
ondertekend.3. Het door de directie ondertekende weekrapport wordt zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk op de vijftiende werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop
het betrekking heeft, aan de aannemer ter ondertekening voorgelegd. Aan de
aannemer wordt afschrift van de weekrapporten verstrekt.4. Indien de aannemer zich met de inhoud van het weekrapport kan verenigen,
tekent hij dit voor akkoord uiterlijk op de vijfde werkdag, nadat het hem is
voorgelegd.5. Indien de aannemer zich met de inhoud van het weekrapport niet kan verenigen,
ondertekent hij dit eveneens uiterlijk op de vijfde werkdag, nadat het hem is
voorgelegd, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen
welke gedeelten en om welke redenen hij bezwaar heeft.6. Ingeval de directie niet alleen weekrapporten opmaakt maar ook een dagboek
bijhoudt, is op dit dagboek het bepaalde in het eerste tot en met het vijfde lid
van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat geen afschrift van het
dagboek aan de aannemer wordt verstrekt, tenzij deze daarom verzoekt.7. Indien dit in de overeenkomst is voorgeschreven of na de opdracht door de
directie wordt verlangd, verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de vijfde
werkdag na het verstrijken van een werkweek een op die week betrekking hebbende,
door hem gedateerde en ondertekende lijst, bevattende opgaven omtrent het
personeel en voorts zodanige verdere mededelingen als door de directie worden
gewenst.8. Indien ten behoeve van het werk buiten het werkterrein werkzaamheden worden
verricht, kan de directie vorderen, dat de aannemer daaromtrent uiterlijk op de
vijfde werkdag na het verstrijken van een werkweek een door hem ondertekend
rapport in tweevoud bij haar indient. In dit rapport worden aantekeningen als in
het eerste lid bedoeld en betrekking hebbend op de invoornoemde werkweek
verrichte werkzaamheden opgenomen.9. Indien is overeengekomen dat tijdens de uitvoering van het werk
bouwvergaderingen worden gehouden, maakt de directie daarvan verslagen. De
verslagen worden zo spoedig mogelijk aan de aannemer ter ondertekening
voorgelegd. Indien de aannemer zich met de inhoud van het verslag niet kan
verenigen, wordt aan het verslag een aantekening toegevoegd waaruit blijkt tegen
welke gedeelten en om welke reden hij bezwaar heeft. Het verslag wordt in de
daarop volgende bouwvergadering vastgesteld.§ 28. Afbakening, peilingen en opmetingenDe aannemer zal voor zijn rekening:a. het werk uitzetten en de vereiste profielen en bakens stellen;b. ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen geschikt personeel en
hulpmiddelen, als: roei- en peilboten, meetinstrumenten, bakens, enz., ter
beschikking van de directie stellen;c. de gedane uitzetting en afbakening in goede staat onderhouden, zolang de
directie dit nodig oordeelt.§ 29. Verschillen In afmetingen of in de toestand van bestaande
werken en terreinen1. Indien de in de beschrijving van het werk vermelde afmetingen niet
overeenkomen met die, voorkomende op de tekening, is de aannemer verplicht de
door hem geconstateerde afwijking ter kennis te brengen van de directie, opdat
deze, zo zij zulks nodig acht, kan besluiten van de in § 2, vierde lid, bedoelde
rangorde af te wijken. Een zodanig besluit van de directie wordt als een
bestakswijziging aangemerkt.2. Indien de in het bestek aangegeven afmetingen niet overeenkomen met die,
voorkomende in de werkelijkheid, is de aannemer verplicht de door hem
geconstateerde afwijking ter kennis te brengen van de directie, teneinde met
deze overleg te plegen omtrent hetgeen moet geschieden om, gelet op de
afwijking, het werk juist uit te voeren. De gebleken afwijking geeft, afgezien
van de verrekening van meer en minder werk, welke uit het bestek mocht
voortvloeien, de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien die afwijking van
zodanige aard is, dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet voor zijn rekening
dienen te komen.3. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande
gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de in het bestek aangeduide toestand
anderzijds geven, afgezien van de verrekening van meer en minder werk, welke uit
het bestek mocht voortvloeien, de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien die
verschillen van zodanige aard zijn,dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet
voor zijn rekening dienen te komen. Overigens draagt de opdrachtgever de
verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte
gegevens. Het in dit lid bepaalde is ook van toepassing indien in het bestek
geen toestand of gegevens zijn aangeduid, doch de tijdens de uitvoering
blijkende toestand afwijkt van die welke de aannemer redelijkerwijs had mogen
verwachten.§ 30. Voorziening in waterkering, waterdoorlaat en
verkeer1. De aannemer mag het werk of onderdelen daarvan, waardoor de belangen van
waterkering of waterdoorlaat zouden kunnen worden geschaad of stremming of
stoornis in of hinder aan of gevaar voor het verkeer te land, te water of door
de lucht zou kunnen worden veroorzaakt, slechts uitvoeren, indien en zolang hij
met het oog op die belangen de nodige voorzieningen heeft getroffen.2. Onder de in het eerste lid bedoelde voorzieningen worden verstaan: tijdelijke
werken, afsluitingen, waarschuwingsborden , kentekens, verlichting en andere
veiligheidsmaatregelen, die door wettelijke voorschriften worden vereist of uit
anderen hoofde nodig mochten zijn.3. Zolang hinder aan of stoornis in het verkeer te land, te water of door de
lucht wordt toegebracht, moet ten behoeve van dat verkeer de nodige hulp worden
beschikbaar gesteld.4. De in deze paragraaf bedoelde voorzieningen en hulp zijn voor rekening van de
aannemer, met dien verstande,dat dit voor tijdelijke werken van betekenis of
maatregelen van ingrijpende aard slechts geldt, indien deze in de overeenkomst
zijn omschreven.§ 31. Verband met andere werken1. Indien verschillende werken in elkander grijpen, wordt dit in het bestek
vermeld.2. Tenzij in het bestek anders is bepaald, geschiedt de coördinatie van in
elkander grijpende werken door de directie.3. De aannemer gedoogt – zonder aanspraak op andere vergoedingen dan de in het
volgende lid bedoelde – dat door derden, aan wie de directie zulks toestaat,
tegelijkertijd en te zelfder plaatse wordt gewerkt.4. Hij gedoogt, dat daarbij gebruik wordt gemaakt van reeds gemaakt werk en
gemaakte hulpwerken. Voor dit gebruik kan de aannemer aanspraak op bijbetaling
doen gelden, indien meer van hem wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan
worden gevergd.§ 32. Gevonden voorwerpenDe aannemer is verplicht de vondst van alle voorwerpen, die bij de uitvoering
van het werk worden gevonden en die van waarde zijn of uit een historisch of
wetenschappelijk oogpunt van belang kunnen zijn, terstond aan de directie te
melden en deze voorwerpen zo mogelijk in handen van de directie te stellen,
tenzij het bestek anders bepaalt.§ 33. Vermoeden van onvoldoend werkIndien de directie vermoedt, dat het werk niet aan de bij de overeenkomst
gestelde eisen voldoet, is de aannemer verplicht de maatregelen te nemen of te
gedogen, die nodig zijn om vast te stellen of zulks al dan niet het geval is.
Ingeval het werk niet aan deze eisen voldoet, komen de kosten van bedoelde
maatregelen voor rekening van de aannemer. In het tegengestelde geval worden
zij, evenals de kosten van herstel, verrekend als meer werk en wordt eventuele
schade vergoed.§ 34. Wijzigingen In de uitvoeringWijzigingen door de directie in de uitvoering van het werk aangebracht geven de
aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan
redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.Hoofdstuk X. Meer en minder werk§ 35. Verrekening van meer en minder werk1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:a. ingeval van bestakswijzigingen (§ 36);b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten (§ 37);c. ingeval van afwijkingen van geschatte hoeveelheden (§ 38,tweede lid);d. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden (§ 39);e. in de gevallen waarin verrekening als meer en minder werk in deze UAV of in
de overeenkomst is voorgeschreven. In deze gevallen is het bepaalde in par. 36
lid 1a van overeenkomstige toepassing. Aanspraken van de aannemer en de opdrachtgever op hetgeen overigens ter zake van
de overeenkomst verschuldigd is blijven onverlet.2. De verrekening van het meer werk geschiedt door bijbetaling, die van het
minder werk door inhouding op de aannemingssom. De opdrachtgever en de aannemer
komen overeen op welke wijze – ineens of in gedeelten – en wanneer de
verrekening geschiedt van het meer en het minder werk of, indien er zowel van
meer als van minder werk sprake is, van het saldo daarvan.3. Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het meer werk niets
is overeengekomen, geschiedt deze verrekening ineens na de voltooiing van het
meer werk.4. Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het minder werk niets
is overeengekomen, geschiedt deze verrekening, met inachtneming van het bepaalde
in § 40, zevende lid, ineens bij de eindafrekening van het werk.5. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt, dat het totaal van het
reeds verrekende en het nog te verrekenen minder werk dat van het reeds
verrekende en het nog te verrekenen meer werk overtreft, heeft de aannemer recht
op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen. Het in dit lid
bepaalde lijdt uitzondering, voor zover het minder werk het gevolg is van een
verzoek van de aannemer om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst is
bepaald.6. Voor de toepassing van het bepaalde in het vijfde lid wordt onder het werk
verstaan:a. bij aanneming in massa, de werken van de percelen gezamenlijk;b. bij meerjarige onderhoudsbestekken de werken van de onderhoudsjaren
gezamenlijk .§ 36. Bestekswijzigingen1. Onder bestekswijzigingen worden verstaan wijzigingen in het bestek, het werk
of de voorwaarden van uitvoering van het werk.1a. In geval van door de opdrachtgever gewenste bestekswijzigingen kan de
aannemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de
opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende
prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten
begrijpen.2. De directie is bevoegd voor of tijdens de uitvoering van het werk
bestekswijzigingen aan te brengen. Indien en voor zover deze bevoegdheid in het
bestek aan de opdrachtgever is voorbehouden, is voor deze bestakswijzigingen een
door de opdrachtgever aan de aannemer te verstrekken schriftelijke opdracht
vereist.3. De aannemer zal aan opdrachten tot bestekswijzigingen gevolg geven, ook
indien daardoor de omvang van het werk wordt vermeerderd of verminderd, mits
dientengevolge de totalen van de bijbetalingen en inhoudingen elk niet meer
bedragen dan 15% van de aannemingssom dan wel het saldo van die bijbetalingen en
inhoudingen niet meer bedraagt dan 10% van de aannemingssom.4. Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de
uitvoering van die wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig
mogelijk tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. Indien de
directie overweegt om een bestakswijziging aan te brengen en daartoe de aannemer
verzoekt een prijsaanbieding te doen, plegen de directie en de aannemer op
verzoek van de aannemer tevoren overleg omtrent de vraag of, en zo ja onder
welke omstandigheden, de aannemer aanspraak zal kunnen maken op een redelijke
vergoeding van de aan het doen van de prijsaanbieding verbonden kosten.5. Bestekswijzigingen zullen de aannemer schriftelijk worden opgedragen. De
aannemer kan genoegen nemen met een overeenkomstige aantekening in het dagboek,
het weekrapport of het verslag van de bouwvergadering, welke dan als
schriftelijke opdracht zal worden aangemerkt. Het gemis van een schriftelijke
opdracht of van een aantekening in het dagboek of weekrapport laat de aanspraken
van de aannemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk
onverlet.6. Ten aanzien van bestekswijzigingen zal op verzoek van de directie of van de
aannemer een afzonderlijke termijn worden overeengekomen, binnen welke het meer
werk zal worden voltooid, hetgeen dan in de schriftelijke opdracht wordt
vermeld.7. Bij meerjarige onderhoudsbestekken wordt bij de in het derde lid vermelde
totalen van bijbetalingen en van inhoudingen elk onderhoudsjaar op zichzelf
beschouwd.8. De opdrachtgever zal de reeds aangevoerde, de blijkens de vrachtbrief
afgezonden en de uitsluitend ten behoeve van het werk bestelde bouwstoffen, die
tengevolge van bestakswijzigingen niet kunnen worden gebruikt, voor zover deze
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen, overnemen of deswege een billijke
schadevergoeding verlenen.§ 37. Stelposten1. Onder stelposten worden verstaan in het bestek als zodanig aangeduide
geldbedragen, welke in de aannemingssom zijn begrepen en ten laste waarvan nader
in het bestek beschreven uitgaven worden gebracht.2. Indien de som van de uitgaven, die ten laste van een stelpost worden gedaan,
hoger of lager blijkt te zijn dan het bedrag van die stelpost, zal de afwijking
worden verrekend.3. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op
de aanschaffing van bouwstoffen, wordt gerekend met prijzen, welke zijn
samengesteld uit:a. de prijzen op basis van franco levering op of in het vervoermiddel bij het
werkterrein;b. een aannemersvergoeding van 10% van de onder a bedoelde prijzen.4. (Vervallen).5. Kosten van emballage en de terugzending daarvan komen voor rekening van de
aannemer, behalve voor zover die kosten, door de invulling die aan de stelpost
wordt gegeven, hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening
heeft moeten houden.6. De kosten van het in het werk brengen van ten laste van stelposten
aangeschafte bouwstoffen zijn in de aannemingssom begrepen en worden niet
afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van
de stelpost, waarop ook de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend,
indien zij betrekking hebben op het in het werk brengen van installaties, zoals
liften, centrale verwarming en dergelijke, of voor zover zij door de invulling
die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de aannemer
redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.7. De aanschaffing van bouwstoffen, waarvoor stelposten zijn opgenomen,
geschiedt door de aannemer volgens nadere opdracht van de directie en, tenzij de
directie de aannemer daarin vrijlaat, bij leveranciers die daartoe door haar
worden aangewezen.8. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op
de verrichting van werkzaamheden, wordt gerekend met prijzen, welke zijn
samengesteld uit:a. de voor de uitvoering nodige kosten, voor zover deze rechtstreeks op de
uitvoering betrekking hebben;b. een aannemersvergoeding van 10% van de onder a bedoelde kosten. De kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting, verzorging en uitvoering
worden niet afzonderlijk verrekend, maar worden geacht in de aannemingssom te
zijn begrepen, behalve voor zover die kosten, door de invulling die aan de
stelpost wordt gegeven, hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs
rekening heeft moeten houden.9. De verrichting van werkzaamheden als bedoeld in het achtste lid geschiedt
volgens nadere opdracht van de directie door de aannemer of door derden, die
daartoe door haar worden aangewezen.10. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben
op het doen van betalingen aan derden, wordt gerekend met bedragen, welke zijn
samengesteld uit:a. het bedrag van de aan derden gedane betaling, de omzetbelasting daarin niet
begrepen;b. een aannemersvergoeding van 5% van het onder a bedoelde bedrag.11. Betalingen aan derden, waarvoor stelposten zijn opgenomen, geschieden door
de aannemer volgens nadere opdracht van de directie.12. Alvorens een uitgave ten laste van een stelpost te brengen, kan de directie
van de aannemer overlegging van bewijsstukken verlangen.§ 38. Hoeveelheden1. Onder verrekenbare hoeveelheden worden verstaan de in het bestek als zodanig
aangeduide hoeveelheden; afwijkingen worden verrekend overeenkomstig het
bepaalde in § 39.2. Onder geschatte hoeveelheden worden verstaan de met de toevoeging ‘naar
schatting‘, ‘ongeveer’of dergelijke aanduidingen in het bestek genoemde
hoeveelheden. Een afwijking van een geschatte hoeveelheid wordt verrekend indien
en voor zover er sprake is van een afwijking die meer bedraagt dan 10% van die
geschatte hoeveelheid, tenzij zulks aanleiding tot onbillijkheid zou geven.3. Afwijkingen van andere dan de in het eerste of tweede lid bedoelde
hoeveelheden, welke door de directie worden verlangd of voorgeschreven, worden
beschouwd als bestakswijzigingen en verrekend overeenkomstig het bepaalde in §
36.4. Indien in het bestek hoeveelheden bouwstoffen zijn vermeld, worden daaronder
verstaan, voor zover niet anders is bepaald, hoeveelheden in het werk
gemeten.5. De meting van geleverde of verwerkte bouwstoffen geschiedt door de aannemer
ten overstaan van de directie en op door haar goed te keuren wijze.§ 39. Afwijkingen van verrekenbare
hoeveelheden1. Indien in het bestek verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen en deze blijken
te hoog of te laag te zijn om het werk overeenkomstig de bepalingen van het
bestek of de aard van het werk tot stand te brengen, zullen de afwijkingen van
deze hoeveelheden worden verrekend tegen verrekenprijzen, die daartoe bij de
totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen.2. Indien een verrekenprijs voor afwijkingen van een in het bestek opgenomen
verrekenbare hoeveelheid te laag of te hoog blijkt te zijn, zal een gewijzigde
verrekenprijs tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. De
herziening zal slechts kunnen plaats vinden, indien meer dan 110% of minder dan
90% van de in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheid is of zal worden
verwerkt.3. Indien overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid een verrekenprijs wordt
gewijzigd, wordt de afwijking van de in het bestek opgenomen verrekenbare
hoeveelheid verrekend tegen die gewijzigde verrekenprijs; zodanige wijziging
leidt echter niet tot wijziging van de aannemingssom.4. Indien voor een bepaalde bouwstof of voor een bepaald soort werk meer dan één
verrekenbare hoeveelheid in het bestek is opgenomen en voor die hoeveelheden een
zelfde verrekenprijs geldt,wordt voor de toepassing van het bepaalde in het
tweede en derde lid het totaal van deze hoeveelheden als de in het bestek
opgenomen verrekenbare hoeveelheid beschouwd.5. In de in deze paragraaf bedoelde verrekenprijzen worden geacht begrepen te
zijn alle rechtstreeks of zijdelings voor de uitvoering nodige kosten en een
aannemersvergoeding. In de aannemersvergoeding worden de algemene kosten van de
aannemer en een normale aannemerswinst geacht begrepen te zijn.Hoofdstuk XI. Betaling, omzetbelasting, kortingen, verpanding§ 40. Betaling1. Het ingevolge de overeenkomst aan de aannemertoekomende bedrag is het saldo,
gevormd door de aannemingssom, verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen
overigens aan of door hem ter zake van de overeenkomst verschuldigd is.2. Indien de aannemer volgens de overeenkomst recht heeft op betaling in
termijnen, heeft met het oog op het verschijnen van een betalingstermijn
opneming van het uitgevoerde gedeelte van het werk plaats.3. Bij de opneming, bedoeld in het tweede lid, wordt rekening gehouden met de
waarde van goedgekeurde, doch nog niet verwerkte bouwstoffen, voor zover deze
krachtens § 19 eigendom van de opdrachtgever zijn geworden.4. Geschiedt de opneming, bedoeld in het tweede lid, niet binnen acht dagen
nadat de aannemer daarom heeft verzocht, dan kan de aannemer schriftelijk een
nieuwe aanvrage tot de directie richten, met verzoek binnen vier dagen tot
opneming over te gaan. Voldoet de directie niet aan dit verzoek, dan wordt de
opneming geacht te zijn geschied en wordt het door de aannemer in zijn verzoek
opgegeven termijnbedrag uitbetaald overeenkomstig het in het zesde lid
bepaalde.5. Indien de directie na een opneming, bedoeld in het tweede lid, nalaat binnen
vier dagen nadat de aannemer daarom schriftelijk heeft verzocht, het resultaat
van de opneming bekend te maken, wordt het door de aannemer in zijn verzoek
opgegeven termijnbedrag uitbetaald overeenkomstig het in het zesde lid
bepaalde.6. De uitbetaling van een termijn zal plaats vinden binnen vier weken, nadat bij
de opneming, bedoeld in het tweede lid, is gebleken, dat de aannemer recht heeft
op betaling van die termijn. Indien in het bestek is bepaald, dat de betaling
van een termijn eerst zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft
ingediend, zal de betaling plaats vinden binnen vier weken nadat de declaratie
in goede orde bij de directie is ingekomen. De declaratie wordt geacht in goede
orde bij de directie te zijn ingekomen indien de directie niet binnen zeven
dagen na ontvangst van de declaratie aan de aannemer heeft medegedeeld dat
daaraan documenten ontbreken welke nodig zijn ter beoordeling van de juistheid
van de declaratie. Indien de directie tegen de inhoud van de declaratie bezwaar
heeft, stelt zij de aannemer onder opgave van redenen daarvan zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen vierweken na ontvangst van de declaratie, op de
hoogte.7. Indien een termijn verschenen is, waarvan het bedrag beïnvloed kan worden
door de eindafrekening van het gehele werk, wordt die termijn gesteld op het
bedrag, dat de aannemer, gegeven de voortgang van het werk, ontwijfelbaar
toekomt en wordt dit bedrag aan hem uitbetaald.8. Indien een termijn nog niet verschenen is, kan de opdrachtgever niettemin, zo
daartoe aanleiding bestaat, tot gedeeltelijke betaling daarvan overgaan.9. Indien niet is overeengekomen, dat betaling in termijnen zal geschieden,
ontvangt de aannemer, vooruitlopend op de eindafrekening, binnen vier weken
nadat het werk is opgeleverd het bedrag, dat hem ontwijfelbaar toekomt.10. Op de betaling van bedragen buiten de aannemingssom of van bedragen buiten
de termijnen van de aannemingssom is het bepaalde in het zesde lid van
overeenkomstige toepassing.11. Zo spoedig mogelijk na de oplevering van het werk, of, indien in het bestek
een onderhoudstermijn is voorgeschreven, zo spoedig mogelijk na het verstrijken
daarvan, wordt de eindafrekening van het werk opgesteld. Hetgeen reeds is
betaald wordt dan in mindering gebracht op hetgeen de aannemer volgens het
eerste lid toekomt en het restant wordt hem binnen vier weken betaald. Indien de
aannemer bij de eindafrekening een bedrag aan de opdrachtgever verschuldigd
blijkt, is hij binnen vier weken tot betaling daarvan gehouden.12. Indien door in gebreke blijven of onvermogen van de aannemer de
opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk uitvoert, of door anderen doet
uitvoeren, wordt de betaling opgeschort, totdat zal zijn gebleken, welk bedrag
dientengevolge door of aan de aannemer verschuldigd is. Het bepaalde in § 45,
eerste en tweede lid, is niet van toepassing over het tijdvak van de
opschorting.13. In de in het voorgaande lid bedoelde gevallen heeft de opdrachtgevertevens
het recht om voor rekening van de aannemer rechtstreeks aan onderaannemers en
leveranciers een billijke vergoeding uit te keren voor de werkzaamheden en
leveringen, waarvoor deze nog geen betaling genoten. De opdrachtgever gaat
hiertoe niet over dan na de aannemer of diens wettelijke vertegenwoordiger ter
zake te hebben gehoord.§ 41. Omzetbelasting1. De ter zake van het werk verschuldigde omzetbelasting is niet begrepen in de
tussen opdrachtgever en aannemer overeengekomen of overeen te komen bedragen en
prijzen, doch het bedrag daarvan wordt door de aannemer in zijn prijsopgaven
afzonderlijk vermeld.2. De opdrachtgever vergoedt de aannemer de ter zake van het werk verschuldigde
omzetbelasting.3. De aannemer ontvangt echter geen vergoeding van de ter zake van het werk
verschuldigde omzetbelasting voor zover deze van de opdrachtgever wordt
geheven.4. De berekening van hetgeen de aannemer ingevolge de overeenkomst toekomt
geschiedt met inachtneming van bedragen en prijzen, waarin de omzetbelasting
niet is begrepen; de berekening van de door de opdrachtgever aan de aannemer te
vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.5. De vergoeding van omzetbelasting aan de aannemer geschiedt gelijktijdig met
de ter zake van het werk aan hem te verrichten betalingen.§ 42. Kortingen1. De opdrachtgever kan wegens te late oplevering van het werk aan de aannemer
kortingen op de aannemingssom opleggen. Voor de toepassing van deze
paragraafwordt als dag van oplevering aangemerkt de dag, welke door de aannemer
overeenkomstig het bepaalde in § 9, eerste lid, of, ingeval van heropneming na
onthouding van goedkeuring, overeenkomstig het bepaalde in § 9, achtste lid, is
opgegeven, mits het werk vervolgens is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.2. Het bedrag der kortingen wordt in het bestek bepaald. Bij gebreke van
zodanige bepaling bedraagt het € 60 per dag.3. Geen korting wordt opgelegd voor na de opleveringstermijn verstreken dagen
die geen werkdag zijn. Evenmin wordt korting opgelegd voor de zowel binnen als
na bedoelde termijn gevallen dagen, dat de oplevering door overmacht is
vertraagd, voor zover daarmede bij een verleende termijnverlenging geen rekening
is gehouden. Vertraging in de voortgang van het werk door bedrijfsstoomissen en
– indien de opleveringstermijn niet is bepaald in werkbare werkdagen – door
onwerkbare dagen, wordt daarbij slechts als overmacht aangemerkt, voor zover die
vertraging van ongewone duur is geweest.4. Geen korting wordt opgelegd wegens overschrijding van een termijn, indien en
voor zover deze overschrijding het gevolg is van overschrijding van een eerder
geêindigde termijn, waarvoor reeds korting is opgelegd, mits de bedoelde
termijnen met elkaar in verband staan.5. Kortingen worden verbeurd enkel ten gevolge van het verschijnen van de
bepaalde dag, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is om daarvan te
doen blijken.6. Kortingen en andere bedragen, die ingevolge de overeenkomst door de aannemer
verschuldigd zijn, worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij
volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer
verhaald.§ 43. Verpanding of cessie door de aannemer aan
derden1. De aannemer zal het recht op het saldo, bedoeld in § 40, eerste lid, geheel
of gedeeltelijk kunnen cederen of in pand geven.2. Indien een cessie aan de opdrachtgever is betekend, is de aannemer verplicht
de akte van cessie aan de opdrachtgever over te leggen, indien deze zulks
wenst.Hoofdstuk Xla. Zekerheidstelling, verzekering§ 43a. Zekerheidstelling1. Het bepaalde in deze paragraaf is van toepassing, tenzij het bestek anders
bepaalt.2. Met inachtneming van hetgeen in het zevende lid is bepaald, is de
opdrachtgever gerechtigd om van de aannemer te bedingen dat deze zekerheid stelt
voor de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst;
indien door de aannemer zekerheid dient te worden gesteld, geldt het bepaalde in
het derde tot en met het zesde lid van deze paragraaf.3. De waarde van de zekerheid is gelijk aan 5% van de aannemingssom en de
zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie.4. Indien de opdrachtgever voornemens is de bankgarantie in te roepen geeft hij
de aannemer daarvan bij aangetekende brief kennis. De opdrachtgever is
gerechtigd de bankgarantie in te roepen, tenzij de Raad van Arbitrage voor de
Bouw, in een door de aannemer binnen tien werkdagen na de verzending van de in
dit lid bedoelde kennisgeving aanhangig te maken spoedgeschil, in eerste aanleg
anders beslist.5. De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop het werk als
opgeleverd wordt beschouwd, met dien verstande dat, indien sprake is van kleine
gebreken als bedoeld in § 9, zevende lid, de zekerheid van kracht blijft tot het
tijdstip waarop de aannemer deze gebreken heeft hersteld. Indien in het bestek
een onderhoudstermijn is voorgeschreven, blijft de zekerheid van kracht tot
overeenkomstig § 11, zesde lid, is geconstateerd dat de aannemer aan zijn
verplichtingen heeft voldaan.6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd, of indien een
onderhoudstermijn is voorgeschreven, na afloop van de onderhoudstermijn, is de
aannemer gerechtigd vervangende zekerheid te stellen tot een bedrag dat in
redelijkheid is gemoeid met herstel van de voor zijn rekening komende gebreken.
De opdrachtgever is gehouden de oorspronkelijke zekerheidstelling terug te geven
nadat hij met de vervangende zekerheid heeft ingestemd en deze heeft
ontvangen.7. De opdrachtgever is niet gerechtigd om van de aannemer te bedingen dat deze
zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen indien is
overeengekomen dat de aannemingssom geheel of ten dele wordt ingehouden. Van een
zodanige inhouding is sprake indien, de termijn van § 40, zesde lid, eerste zin,
buiten beschouwing gelaten, aan de aannemer minder wordt betaald dan overeenkomt
met de som der waarden van het werk dat reeds is uitgevoerd en van de
goedgekeurde nog onverwerkte bouwstoffen, die eigendom van de opdrachtgever zijn
geworden.8. Indien de opdrachtgever hetgeen de aannemer volgens de overeenkomst toekomt,
niet of niet tijdig betaalt, of de aannemer gegronde redenen heeft om aan te
nemen dat de opdrachtgever het de aannemer toekomende niet of niet tijdig zal
betalen, is de aannemer gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid
te verlangen. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de
door de aannemer verlangde genoegzame zekerheid, is de aannemer bevoegd, hetzij
de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te
beëindigen. Met betrekking tot de schorsing respectievelijk de beêindiging in
onvoltooide staat is het bepaalde in § 14 van overeenkomstige toepassing. Op de
in dit lid bedoelde zekerheid is hetgeen in het vierde lid is gesteld van
overeenkomstige toepassing.§ 43b. Verzekering1. Tenzij het bestek anders bepaalt, dient de aannemer verzekeringen aan te gaan
waarin de opdrachtgever en de directie als mede-verzekerden zijn opgenomen, een
en ander voor zover dit naar de aard en de omvang van het werk nodig en
gebruikelijk is. De aannemer zorgt ervoor dat de directie ten spoedigste
schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van vorenbedoelde verzekeringen
ontvangt.2. Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met het werk zijn
aangegaan of zullen worden aangegaan,worden de condities en bepalingen daarvan
aan het bestek gehecht en zorgt de opdrachtgever ervoor dat de aannemer ten
spoedigste schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van vorenbedoelde
verzekeringen ontvangt.Hoofdstuk XII. Schade aan het werk§ 44. Schade aan het werk1. Onder schade aan het werk in de zin van deze paragraaf wordt verstaan schade
aan het geheel of gedeeltelijk door de aannemer ten behoeve van de opdrachtgever
gebouwde of gemaakte, aan de hulpwerken, aan de op of bij het werk aangevoerde
bouwstoffen en voor het werk noodzakelijke hulpmiddelen. Onder schade aan
bouwstoffen wordt tevens verstaan het verlies daarvan.2. Van het ontstaan van schade aan het werk geeft de aannemer zo spoedig
mogelijk, in elk geval binnen een week nadat hem daarvan is gebleken of had
kunnen blijken, kennis aan de directie.3. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of
de wet is schade aan het werk voor rekening van de aannemer, tenzij deze schade
het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen
waarvan de aannemer in verband met de aard van het werk geen passende
maatregelen heeft behoeven te nemen, en het onredelijk zou zijn de schade voor
zijn rekening te doen komen.4. Na het ontstaan van schade aan het werk is de aannemer verplicht tijdig de
nodige maatregelen tot beperking daarvan te treffen. Bij aanwezigheid van de
directie handelt hij daarbij onder haar goedkeuring.5. Schade aan het werk, die is ontstaan tengevolge van het niet nakomen van de
in het tweede of vierde lid genoemde verplichting, is voor rekening van de
aannemer.6. Schade aan het werk, welke voor rekening van de aannemer is, zal door deze
worden hersteld binnen door de directie eventueel te stellen termijnen, tenzij
van de aannemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat het herstel door
hem geschiedt. In dit geval, alsmede indien redelijkerwijs van de opdrachtgever
niet kan worden verlangd, dat hij het herstel door de aannemer laat verrichten,
kan de opdrachtgever in plaats daarvan een geldelijke vergoeding van de aannemer
vorderen.7. Niet voor rekening van de aannemer komende schade aan het werk zal, indien de
opdrachtgever daartoe de wens te kennen geeft en dit redelijkerwijs van de
aannemer kan worden verlangd, eveneens door deze worden hersteld binnen door de
directie eventueel te stellen termijnen. In dit geval wordt het herstel als meer
werk verrekend.Hoofdstuk XIII. In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van een der
partijen§ 45. In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de
opdrachtgever1. Indien de opdrachtgever de in gevolge de overeenkomst verschuldigde
betalingen niet tijdig verricht en de vertraging niet het gevolg is van een
omstandigheid waarvoor de aannemer verantwoordelijk is, heeft deze aanspraak op
vergoeding van rente tegen het wettelijk percentage met ingang van de dag,waarop
de betaling uiterlijk had moeten geschieden. De rentevordering van de aannemer
zal nimmer omvatten rente van rente.2. Indien na verloop van twee weken sedert de dag waarop de betaling uiterlijk
had moeten geschieden, deze nog niet heeft plaats gevonden en een nadien door de
aannemer verzonden schriftelijke aanmaning na verloop van veertien dagen evenmin
tot betaling heeft geleid, wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage
na het verstrijken van die veertien dagen met 2 verhoogd, en is de aannemer
bevoegd, mits hij zulks in de aanmaning heeft vermeld, hetzij de uitvoering van
het werk te schorsen tot de opdrachtgever het door hem verschuldigde heeft
betaald, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Met betrekking tot
de schorsing respectievelijk de beëindiging in onvoltooide staat is het bepaalde
in § 14 van overeenkomstige toepassing.3. Het bepaalde in het tweede lid omtrent schorsen en beëindigen in onvoltooide
staat is niet van toepassing, indien de vordering van de aannemer betrekking
heeft op een bedrag, waaromtrent de opdrachtgever een spoedgeschil aanhangig
heeft gemaakt.4. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, is de
aannemer bevoegd de curator te sommeren om binnen acht dagen te verklaren of hij
bereid is het werk te doen voortzetten onder zodanige genoegzame
zekerheidstelling als de aannemer blijkens de sommatie verlangt. Indien de
curator zich bereid verklaart het werk te doen voortzetten, is hij verplicht bij
die verklaring de verlangde zekerheid te stellen. Indien de curator niet bereid
is het werk te doen voortzetten,is de aannemer gerechtigd het werk in
onvoltooide staat te beëindigen. Met betrekking tot de beëindiging in
onvoltooide staat is het bepaalde in§ 14 van overeenkomstige toepassing.5. Ingeval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, is het bepaalde in het
vierde lid van overeenkomstige toepassing. Ingeval de opdrachtgever surseance
van betaling wordt verleend of hij met rechterlijke machtiging in een
psychiatrisch ziekenhuis wordt geplaatst,is het bepaalde in het vierde lid
eveneens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor ‘de
curator’wordt gelezen ‘de opdrachtgever en de bewindvoerder’onderscheidenlijk
‘de provisionele bewindvoerder of de curator‘.6. Ingeval de opdrachtgever overlijdt, is de overeenkomst niet uit dien hoofde
ontbonden. Het bepaalde in het vierde lid is alsdan van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat voor ‘de curator’wordt gelezen ‘de
erfgenamen‘. Indien de aannemer zulks verlangt, zijn de erfgenamen verplicht één
van hen of een derde schriftelijk aan te wijzen om hen in alle opzichten te
vertegenwoordigen.§ 46. In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de
aannemer1. Ingeval de aannemer de op hem rustende verplichtingen niet nakomt en de
opdrachtgever hem deswege in gebreke stelt, zal de ingebrekestelling
schriftelijk geschieden en zal de opdrachtgever de aannemer daarbij een
redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Reeds
voordat de gestelde termijn is verstreken, is de opdrachtgever in dringende
gevallen gerechtigd voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen
als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt. Indien de aannemer nalatig
blijft zijn verplichtingen na te komen, is de opdrachtgever gerechtigd het werk
voor rekening van de aannemer te voltooien of te doen voltooien, onverminderd
des opdrachtgevers recht op schadevergoeding.2. Ingeval de aannemer voor de uitvoering van het werk te weinig personeel of
hulpmiddelen, dan wel hulpmiddelen van onvoldoend vermogen of gebrekkige
hulpmiddelen bezigt, waardoor naar het oordeel van de directie ontoelaatbare
vertraging in de uitvoering ontstaat, zal de directie de aannemer schriftelijk
aanmanen de uitvoering te bespoedigen. Indien de aannemer nalatig blijft, is de
directie gerechtigd voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen
als zij voor de vlotte totstandkoming van het werk dienstig oordeelt.3. Ingeval de aannemer in staat van fail1issement wordt verklaard, is de
opdrachtgever bevoegd de curator te sommeren om binnen acht dagen te verklaren
of hij bereid is het werk voort te zetten onder zodanige genoegzame
zekerheidstelling als de opdrachtgever blijkens de sommatie verlangt. In
afwachting van de beslissing omtrent de voortzetting van het werk is de
opdrachtgever in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de aannemer
zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt.
Indien de curator zich bereid verklaart het werk voort te zetten, is hij
verplicht bij die verklaring de verlangde zekerheid te stellen. Indien de
curator niet bereid is het werk voort te zetten, is de opdrachtgever gerechtigd
het werk voor rekening van de aannemer te voltooien of te doen voltooien,
onverminderd des opdrachtgevers recht op schadevergoeding.4. Ingeval de aannemer onder curatele wordt gesteld, is het bepaalde in het
derde lid van overeenkomstige toepassing. Ingeval de aannemer surseance van
betaling wordt verleend of hij met rechterlijke machtiging in een psychiatrisch
ziekenhuis wordt geplaatst, is het bepaalde in het derde lid eveneens van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor ‘de curator’ wordt
gelezen ‘de aannemer en de bewindvoerder’ onderscheidenlijk ‘de provisionele
bewindvoerder of de curator’.5. Ingeval de aannemer overlijdt, is de overeenkomst niet uit dien hoofde
ontbonden. Het bepaalde in het derde lid is alsdan van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat voor ‘de curator’ wordt gelezen ‘de
erfgenamen’. Indien de opdrachtgever zulks verlangt, zijn de erfgenamen
verplicht één van hen of een derde schriftelijk aan te wijzen om hen in alle
opzichten te vertegenwoordigen.6. De opdrachtgever zorgt er voor, dat de kosten, die voor de aannemer
voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen in deze paragraaf, binnen
redelijke grenzen blijven.7. Ingeval de opdrachtgever overeenkomstig de bepalingen in deze paragraaf
maatregelen ten dienste van het werk neemt dan wel het werk zelf voltooit of
door derden doet voltooien, is hij gerechtigd daarbij van alle ter beschikking
van de aannemer staande hulpmiddelen gebruik te maken of te doen maken.8. De opdrachtgever is verplicht de in het voorgaande lid bedoelde hulpmiddelen
in goede staat te onderhouden of te doen onderhouden en deze zo spoedig
mogelijk, nadat zij voor de uitvoering van het werk niet meer nodig zijn, weer
ter beschikking van de aannemer te stellen. Schade, gedurende de periode van het
gebruik aan deze hulpmiddelen toegebracht, is voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij hij bewijst, dat de schade niet aan hem is toe te
rekenen.Hoofdstuk XIV. Kostenverhogende omstandigheden§ 47. Kostenverhogende omstandigheden1. Onder kostenverhogende omstandigheden worden in deze paragraaf verstaan
omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de
overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich
zouden voordoen, die de aannemer niet kunnen worden toegerekend en die de kosten
van het werk aanzienlijk verhogen.2. Indien kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in het eerste lid intreden
heeft de aannemer aanspraak op bijbetaling, in voege als omschreven in het
volgende lid en behoudens het bepaalde in het vierde lid.3. Indien de aannemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn
ingetreden dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk
op de hoogte te stellen. Alsdan zal de opdrachtgever op korte termijn met de
aannemer overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn
ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en
billijkheid zal worden vergoed.4. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een
vergoeding als bedoeld in het derde lid het werk te beperken, te vereenvoudigen
of te beëindigen; alsdan zal het door de opdrachtgever verschuldigde naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.5. Indien in de UAV of elders in de overeenkomst bijzondere voorschriften zijn
opgenomen omtrent kostenverhogende of buitengewone omstandigheden, is voor wat
de in die voorschriften geregelde gevallen betreft het bepaalde in deze
paragraaf niet van toepassing.Hoofdstuk XV. Vastleggen van de toestand, beslechting van
geschillen§ 48. Vastleggen van de toestand1. Indien de directie of de aannemer tijdens de loop van het werk de toestand,
waarin enig onderdeel van het werk op zeker tijdstip verkeert , of enig ander
feit of feitenverloop betreffende de uitvoering of voorbereiding van het werk
wenst vast te leggen, kan zij of hij schriftelijk vorderen, dat die toestand
gemeenschappelijk wordt opgenomen of dat feit of feitenverloop gemeenschappelijk
wordt geconstateerd en in een op te maken en door hen beiden te ondertekenen
proces-verbaal wordt beschreven.2. Indien de directie of de aannemer aan de in het eerste lid bedoelde vordering
niet voldoet, kan de wederpartij de toestand in een proces-verbaal doen
vastleggen overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor
de Bouw, zoals dit drie maanden voor de dag van de aanbesteding luidt, onverlet
de bevoegdheid van de wederpartij zelf de verlangde opnemingen en constateringen
in aanwezigheid van getuigen te verrichten en vast te leggen in een met de
getuigen te ondertekenen proces-verbaal. De waardering van het aan dit
proces-verbaal toe te kennen bewijs is aan het scheidsgerecht van genoemde Raad
overgelaten.3. Het proces-verbaal, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt in tweevoud
opgemaakt; één exemplaar is bestemd voor de directie en één voor de
aannemer.§ 49. Beslechting van geschillen1. Voor de beslechting van de in deze paragraaf bedoelde geschillen doen
partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de tussenkomst van de gewone
rechter in te roepen.2. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één
der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de
overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn,
tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door
arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor
de Bouw, zoals dit drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.3. De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het
tweede lid genoemde Raad ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn
definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis van de
aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders
vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt
later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de aandacht
van de aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit
uit een omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is
gebleken.4. Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak
van het scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft
ieder der partijen het recht het geschil, voor zover het dientengevolge
onbeslist is gebleven, opnieuw overeenkomstig deze paragraaf te doen beslechten.
De vordering is niet ontvankelijk, indien zij bij de in het tweede lid genoemde
Raad wordt aanhangig gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van
gewijsde gaan van de rechterlijke uitspraak. Degene die als scheidsman of
secretaris aan de nietig verklaarde beslissing heeft medegewerkt, zal aan de
nieuwe behandeling niet mogen medewerken.5. Indien beide partijen inonderling overleg hieraan de voorkeur geven, worden
de in het tweede lid bedoelde regelen vervangen door die, gegeven in de statuten
van de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -handel, met dien verstande
dat in aanvulling dezer regelen de bepaling geldt, dat scheidslieden niet
bevoegd zijn het tussen partijen overeengekomene te wijzigen.§ 50. Voortzetting van het werk1. De aannemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een
uitspraak in het geschil, opvordering van de directie het werk volgens haar
aanwijzingen voort te zetten, tenzij de Raad van Arbitrage in spoedgeschil
anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem
mochten voortvloeien.2. Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou
ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de opdrachtgever tot
zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van het werk en de
wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige betaling zat niet in het geding
kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de opdrachtgever van
enig recht van de aannemer.AVolmachtDe ondergetekende(n)..... 1),..... 5)aannemer(s) van .......... 2)Wijst/wijzen als zijn /hun gevolmachtigde aan ..... 3)die hem/hun in alle opzichten vertegenwoordigt voor alle zaken betreffende
.......... 4)....., ..... 20.... 6)De aannemer(s) ..... 7)..... 1 ..... 20.... 6)Goedgekeurd,de Directie, ..... 7)1) Naam en voornamen van de aannemer of de aannemers, indien hij een natuurlijk
persoon is of zij natuurlijke personen zijn of – in andere gevallen – de hiermee
overeenkomende gegevens.2) Vermelding van het aangenomen werk.3) Naam en voornamen van de gevolmachtigde.4) Vermelding van het werk of gedeelte ervan alsmede eventuele bijzondere
voorwaarden.5) Indien de aannemer zelf gevolmachtigde is van gezamenlijke aannemers, wordt
hier ingevoegd:‘gevolmachtigde van de’.6) Plaats en datum van ondertekening.7) Handtekening van de aannemers(s) c.q. de Directie.BOndergetekende..... 1),gevestigd te ..... 2),in aanmerking nemende:1e. dat .....3),gevestigd te ..... 4),hierna genoemd ‘de opdrachtgever’, aan..... 5),gevestigd te ..... 6),hierna genoemd ‘de aannemer’,heeft opgedragen :·····7),op welke overeenkomst de Uniforme AdministratieveVoorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken
2012 van toepassing zijn;2e. dat de aannemer voornemens is daarin de in onderstaande Lijst van
Bouwstoffen vermelde bouwstoffen te verwerken; verklaart :dat hij/zij afstand doet van alle aanspraken op bedoelde bouwstoffen en deze na
de goedkeuring beschouwt als eigendom van de opdrachtgever ingevolge § 19,
eerste lid, der UniformeAdministratieve Voorwaarden voormeld.Lijst van Bouwstoffen: 8),.....).....).....).....).....).....).....).....).....).....)....., ..... 20.... 9)..... 10)1) Naam van de leverancier van c.q. rechthebbende op de bouwstoffen.2) Volledig adres van deze.3) Naam van de opdrachtgever.4) Volledig adres van deze.5) Naam van de aannemer.6) Volledig adres van deze.7) Korte beschrijving van het werk.8) Opsomming der betrokken bouwstoffen.9) Plaats en datum van ondertekening.10) Handtekening van de leverancier van c.q. rechthebbende op de
bouwstoffen.2Wijzigingen in de UAV 2012 ten opzichte van de UAV 1989:
Paragraaf 1: aan de begripsbepaling van de UAVen van het werk is
toegevoegd ‘technisch installatiewerk’. Door integratie van de
UAV-T11992 was deze toevoeging noodzakelijk geworden.
Paragraaf 4: Het formulier A met betrekking tot de vertegenwoordiging
van de aannemer bij volmacht wordt verplicht voorgeschreven. Het
formulier dient daarmee niet meer louter als voorbeeld.
Paragraaf 51id 1en paragraaf 6 lid 10: De begrippen ‘vergunningen,
ontheffingen of dergelijke beschikkingen’ zijn vervangen door
‘publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen’.
Paragraaf 5 lid 5: de specifieke bepaling over de aansprakelijkheid van
de opdrachtgever voor de niet of niet tijdige levering van bouwstoffen
die bij een voorgeschreven leverancier worden betrokken, dan wel
bouwstoffen die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven, is vervallen.
Hiermee wordt de positie van de voorgeschreven leverancier
gelijkgetrokken met die van de voorgeschreven onderaannemer.
Paragraaf 5 lid 8 en paragraaf 6 lid 6: de zorg voor veiligheid en
milieu is aangescherpt. Deze aanscherping is daarnaast terug te vinden
in de toevoeging aan paragraaf 6 van lid 16a dat voorziet in een
meldingsplicht voor het aantreffen van voorwerpen of stoffen waarvan
redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan
personen, goederen of milieu.
Paragraaf 6 lid 14: ‘Goede trouw’ is vervangen door ‘de eisen van
redelijkheid en billijkheid’.
Paragraaf 6 lid 26: De zin ‘deze goedkeuring zal niet mogen worden
onthouden op onredelijke gronden’ is toegevoegd.
Paragraaf 6 lid 27: het woord ‘uitvoeringskosten’ is vervangen door
‘kosten’.
Paragraaf 8 lid 4 en 5: De redactie is aangepast om een duidelijk
onderscheid te maken tussen de situatie dat een aannemer recht heeft op
termijnverlenging en de situatie dat hij bij wijze van gunst om
termijnverlenging vraagt.
Paragraaf 8a: de beproeving van het technische installatiewerk,
afkomstig uit de UAV-TI1992, is opgenomen.
Paragraaf 10: lid 1a is toegevoegd waarin is opgenomen een bepaling
betreffende de verstrekking van revisietekeningen en bedienings- en
onderhoudsvoorschriften van het technische installatiewerk.
Paragraaf 10 lid 3: een uitgebreidere regeling is opgenomen voor
deingebruikname van een werk voordat dit voltooid is dan wel voor de
ingebruikname van een al dan niet voltooid onderdeel daarvan. Ten
aanzien van het technische installatiewerk is hier een specifieke
bepaling opgenomen.
Paragraaf 11: bij het herstellen van gebreken door de aannemer is
toegevoegd dat hieronder niet vallen die gebreken die het gevolg zijn
van onjuist of onzorgvuldig gebruik dan wel gekwalificeerd kunnen worden
als normaal te veiWachten slijtage als gevolg van het feitelijke
gebruik.
Paragraaf 12 lid 2: formuleert de aansprakelijkheid van de aannemer na
oplevering. Betreft deels een samenvoeging met lid 3 en deels een
aanpassing aan het huidige Burgerlijk Wetboek (BW).
Paragraaf 12 lid 4:voor de rechtsvordering wordt nu onderscheid gemaakt
naar de duur van de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken,
afhankelijk van de aard van het verborgen gebrek.
Paragraaf 17 lid 2: de opdrachtgever is niet langer verplicht
bouwstoffen te keuren. In het bestek moet worden bepaald of en in
hoeverre bouwstoffen moeten worden gekeurd.
Paragraaf 17 lid 3: de formulering over gebreken na de keuring is
aangepast met de termen ‘redelijkeiWijs niet door de directie had kunnen
worden onderkend’ en ‘het gebrek aan de aannemer kan worden
toegerekend’.
Paragraaf 17 lid 5: is aangevuld met de bepaling dat de directie de
goedkeuring voor andere bouwstoffen in plaats van met een fabrieksnaam
aangeduide bouwstoffen, mits van overeenkomstige hoedanigheid, niet
onthoudt op onredelijke gronden.
Paragraaf 18 lid 1: keuring in de vorm van visuele beoordeling is
opgenomen indien in het bestek is voorgeschreven dat bouwstoffen moeten
worden geleverd met een kwaliteitsverklaring afkomstig van een door de
Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instelling. Hiermee wordt
aangesloten bij de praktijk.
Paragraaf 21: is in overeenstemming gebracht met de Wet milieubeheer
door de term ‘niet van waarde zijn’ bij uit het werk komende oude
bouwstoffen te schrappen. In het bestek kan worden afgeweken van de
hoofdregel dat de uit het werk komende oude bouwstoffen eigendom blijven
van de opdrachtgever. Voorts is verwijtbaarheid vervangen door
toerekenbaarheid.
Paragraaf 22 lid 2: gebreken in relatie tot een garantie over één of
meer onderdelen van het werk zijn duidelijker geformuleerd. In afwijking
van het advies is niet overgenomen de voorgestelde toevoeging ‘op grond
van de U.A.V.’. Een omstandigheid die aan de aannemer kan worden
toegerekend kan namelijk bijvoorbeeld zijn gebaseerd op de UAV maar ook
op het bestek voor het betreffende werk.
Paragraaf 23: de verplichtingen van de aannemer in relatie tot het ter
beschikking stellen en onderhouden van loodsen en andere hulpmiddelen
zijn algemener geformuleerd en er wordt verwezen naar het omschrijven
van de verplichtingen in het bestek. De rest van paragraaf 23 is
vervallen. In afwijking van het advies is verder toegevoegd ‘en
verwijderen’ en ‘en/of directieverblijf in de zin: ‘De verplichtingen
van de aannemer met betrekking tot het ter beschikking stellen,
onderhouden en verwijderen van loodsen en/of directieverblijf en andere
hulpmiddelen worden in het bestek omschreven.’ Ook over het ter
beschikking stellen en onderhouden van een eventueel directieverblijf en
het verwijderen van de loodsen en andere hulpmiddelen in zijn
algemeenheid (inclusief een eventueel directieverblijf) dient in het
bestek te worden voorzien. Hiermee wordt een verduidelijking gegeven van
de hulpmiddelen waar in het bestek op moet worden ingegaan.
Paragraaf 26: opgenomen is dat de aannemer een algemeen tijdschema
opstelt en wat daarin moet zijn opgenomen. Hiermee wordt aangesloten bij
de praktijk.
Paragraaf 27: in de titel is toegevoegd ‘verslagen van
bouwvergaderingen’. Uit de rechtspraak blijkt dat, indien is
overeengekomen om tijdens de uitvoering van het werk bouwvergaderingen
te houden, dit belangrijke stukken zijn.
Paragraaf 27 lid 1: is aangescherpt zodat het nu ook voorziet in een
verplichting om een aantekening in het weekrapport te maken over
voorvallen betreffende de veiligheid en/of gezondheid van personen.
Paragraaf 36: lid 1a is toegevoegd die de gevolgen voor de prijs vanwege
een door de opdrachtgever gewenste bestakswijziging regelt.
Paragraaf 42 lid 2: het bedrag der kortingen is gewijzigd van een bedrag
in guldens naar een bedrag in euro‘s.
Paragraaf 48: over het vastleggen van de toestand in een proces-verbaal
is bepaald, dat het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de
Bouw geldt, zoals dit drie maanden voor de dag van de aanbesteding
luidt.
Overig: ‘geldsbedragen’ is gewijzigd in ‘geldbedragen’, ‘netto-prijzen’
is gewijzigd in ‘prijzen’, ‘netto-kosten’ is gewijzigd in ‘kosten’, de
actuele naam van de Raad van Arbitrage voor de Bouw is opgenomen,
‘krankzinnigengesticht’ is gewijzigd in ‘psychiatrisch ziekenhuis’, ‘is
te wijten aan schuld’ en ‘is te wijten aan’ is gewijzigd in ‘is toe te
rekenen’, cursivering van de begrippen in paragraaf 1, verwijdering van
de definitie van BW uit paragraaf 1, omdat die definitie niet meer in de
tekst voorkomt, verwijdering van punten in de definitiebepaling van UAV
in paragraaf 1 en overige paragrafen, toevoeging van ‘hij’ in paragraaf
10, derde lid, verwijdering van een tussenstreepje in de tweede zin van
paragraaf 26, vierde lid en ‘formulier A’ is gewijzigd in ‘bijlage
A’.